Руководства, Инструкции, Бланки

договор на послестроительную уборку образец img-1

договор на послестроительную уборку образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1846 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на уборку помещений после ремонта

Договор на уборку помещений после ремонта Договор N _____ на уборку помещений после ремонта 1. Предмет и цена договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке Объектов Заказчика после ремонта согласно Приложению N _____ к настоящему договору.

1.2. Перечень и цена расходных материалов для туалетных комнат приведены в Приложении N _____ к настоящему договору.

Объемы, порядок, стоимость работ, наименование и количество расходных материалов, а также сроки их выполнения определены сторонами в Приложениях к договору.

1.3. Услуги по договору оказываются по предварительной заявке Заказчика с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

1.4. Дополнительные услуги, не являющиеся предметом договора, оказываются Исполнителем на основании письменного (электронного) согласования стоимости работ (услуг) Заказчиком и оплачиваются дополнительно на условиях договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Качественно производить работы в сроки и в порядке согласно настоящему договору.

2.1.2. Использовать при проведении работ высококачественные (сертифицированные, безопасные для здоровья человека) химические средства, а также собственное специальное оборудование (швабры, моющие устройства, ведра, тряпки и т.д.).

2.1.3. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности при проведении работ в помещениях Заказчика согласно условиям настоящего договора.

2.1.4. Устранить недостатки по требованию Заказчика в случае, если работы выполнены ненадлежащим образом, в день проведения уборки Объекта.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к Объекту, подлежащему уборке по согласованной заявке.

2.2.2. Оплачивать выполнение работы в сумме, порядке и сроках согласно условиям настоящего договора.

2.2.3. Бесплатно предоставить воду и электроэнергию для проведения работ.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ Исполнителя.

2.3.2. В случае если работы выполнены ненадлежащим образом, Заказчик вправе требовать от Исполнителя в день проведения уборки помещения устранить недостатки, при неисполнении в назначенный срок - отказаться от договора (расторгнуть договор) либо поручить исполнение работ другому лицу.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Самостоятельно определять методы уборки помещения.

2.4.2. По своему усмотрению определять круг сотрудников, осуществляющих уборку Объекта Заказчика.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ определена в Приложении N _____ к настоящему договору.

3.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, не позднее _____ числа месяца, следующего за месяцем проведения работ.

3.3. Стороны договорились, что стоимость работ не подлежит изменению в одностороннем порядке в течение _______________ со дня заключения настоящего договора и впоследствии не может меняться в одностороннем порядке более чем один раз в год.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет риск случайного повреждения по его вине убираемого в рамках настоящего договора имущества Заказчика в течение времени проведения уборочных работ и обязуется компенсировать Заказчику стоимость повреждения имущества. Оценка степени нанесенного ущерба имуществу Заказчика производится сторонами совместно, а при не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться к независимому эксперту.

Ущерб не возмещается, если был доказан умысел Заказчика, а также если ущерб был нанесен в результате форс-мажорных обстоятельств.

4.2. Работы, выполняемые по настоящему договору, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-202 "Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие Т.У." В случае спора по поводу недостатков выполненных работ стороны вправе обратиться к независимому эксперту. Расходы по проведению экспертизы распределяются между обеими сторонами, если ее проведение было инициативой обеих сторон или если каждая сторона оказалась отчасти правой в оценках результатов проведенных Исполнителем работ. При обнаружении существенных недостатков в результате работ по вине Исполнителя расходы по экспертизе относятся на его счет.

4.3. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора при отсутствии вины Исполнителя Заказчик обязан уплатить часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе от исполнения договора.

4.4. Риск случайной гибели результата работ в период, когда Заказчик уклонялся от принятия его, несет Заказчик.

4.5. В случае задержки оплаты работ Исполнителем начисляются пени в размере 0,1% в день от суммы задержанного платежа.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, только если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким обстоятельствам в частности относятся стихийные бедствия, пожары, всеобщие и отраслевые забастовки, война или военные действия, нарушения в работе телекоммуникационных линий связи, издание правовых актов и действия государственных органов Российской Федерации прямо препятствующие, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательства стороны по договору.

4.7. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются по возможности путем переговоров между сторонами. В случае недостижения согласия между сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ в установленном законом порядке.

5. Другие условия

5.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения договора положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, когда они совершены в письменной форме, подписанные уполномоченными на то представителями сторон и приобщены к договору в качестве Дополнительного соглашения.

5.4. Срок действия договора _______________. В случае если за один календарный месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить отношения по настоящему договору, настоящий договор считается заключенным на такой же срок на тех же условиях.

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 20 рабочих дней до даты расторжения договора.

5.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Один экземпляр находится у Заказчика, другой у Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты сторон

Другие статьи

Форум CleanNow: Подскажите, как правильно составить договор на послестроя?

мне скинули, выкладываю в вободный доступ

г. ______ «22» октября 2010г.

ООО «ххх», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора хххх. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «______________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услугу по уборке помещений медицинского центра, расположенного по адресу: хххххх

2.1.1.Оказывать услуги в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить соблюдение технологий и качества, предусмотренных при оказании услуг подобного рода.

2.1.4. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при оказании услуг по настоящему Договору.

2.2.2.Производить оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке и сроки, предусмотренные п.3 настоящего Договора.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителю услуг по настоящему Договору определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложением №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Предоплата в размере 50% от выставленного Исполнителем счета.

Остальная сумма перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней после подписания Акта выполненных работ Сторонами.

3.3. Общая стоимость работ, установленная в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1), не может быть изменена во время действия настоящего Договора.

4.Споры и разногласия

4.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в _________ Арбитражном Суде.

5.Сроки выполнения и порядок работ

5.1. Услуга оказывается по заявке Заказчика. Заявка на оказание услуг подается за десять календарных дней до предполагаемой даты оказания услуг.

5.2. Услуга оказывается после зачисления предоплаты 50% от выставленного Исполнителем счета на расчетный счет Исполнителя, в срок до 31 ноября 2010 г.

6.1.1.В случае нарушения Исполнителем требований по качеству услуг, Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки или нарушения в течение срока, указанного в Акте некачественно выполненных услуг, согласованного сторонами.

6.1.2.Исполнитель гарантирует, что работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, обучены правилам и нормам по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и должным образом проинструктированы на выполнение всех требуемых по Договору видов услуг.

6.1.3.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников во время оказания услуг по настоящему Договору.

6.1.4.Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком в случае нанесения работниками Исполнителя ущерба имуществу Заказчика.

6.1.5.В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,02% от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки их выполнения. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.2.1.В случае нарушения Заказчиком п.3.2. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю на основании его письменного требования пени в размере 0,02 % от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки платежа. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.2.2.Заказчик несет ответственность за повреждение по его вине имущества Исполнителя во время оказания услуг по настоящему Договору.

Ответственность обеих сторон:

6.2.3.За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.4.Обе стороны не несут ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

7.1. Если в течение срока действия настоящего Договора у Заказчика возникает необходимость в выполнении дополнительных услуг, проведение которых не определено условиями настоящего Договора, уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя подписывается Дополнительное соглашение или Приложение об этом.

7.2. Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг в день их окончания. В случае не подписания Акта Заказчиком в течение трех рабочих дней без письменного обоснования отказа в приемке услуг, услуги считаются принятыми в безусловном порядке, и подлежат оплате согласно п.3 настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует до 01 июня 2011 года.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты Сторон.

от «22» октября 2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по уборке.

  1. Краткое описание услуги: Уборка помещений медицинского центра, расположенного по адресу: ххххххххххххххх
  2. Требования к технике безопасности: Исполнитель при производстве работ, обязан внедрить и обеспечить исполнение своим персоналом требований по охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности.
  3. Функциональные характеристики: Обеспечение комплексной уборки согласно технологическим требованиям и графика работы объекта.
  4. Качественные характеристики: Выполнять работы согласно ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений».
  5. Технологические требования к уборке: Исполнитель обеспечивает генеральную уборку объекта собственным квалифицированным персоналом в составе не менее 20 (двадцати) человек. Технология уборки производится персоналом исполнителя.
  6. Перечень работ по уборке:

Кабинеты и коридоры:

- Сухая и влажная уборка поверхностей твердого пола с использованием нейтральных моющих средств.

- Мытье фасадного остекления с двух сторон, включая чистку подоконников и отливов.

- Мытье радиаторов отопления и наружной подводки к ним.

- Удаление защитной пленки с дверей и окон ПВХ.

- Чистка розеток и выключателей.

Комплексная уборка и дезинфекция санузлов:

- Влажная уборка пола.

- Чистка зеркал и стеклянных поверхностей.

- Чистка и дезинфекция раковин, писсуаров, унитазов, наружных частей подводки сантехники.

Договор на послестроительную уборку образец

Договор на послестроительную уборку образец

А вы хоть раз, читали договор, который заключаете? На данный вопрос с точностью, ответят не все. Зачем нужно пристально прочитывать договор? Спросите вы? А я вам сейчас отвечу.
В нашей с вами жизни, очень большое количество существует по разным темам договорных соглашений. И все их нужно пристально не только просто прочитывать, но и изучать. В самом правильном виде, просить другой вариант договора, который вы еще не подписывали, и обратиться за советом к нотариусу. Это нужно для вашего блага! Профессионал вам очень простым языком пояснит, что хочет в соглашении от вас вторая сторона. Ну, на пример, разберём трудовой договор. Работодатель, на устном диалоге вам говорит, что устраивает вас на работу только в виде администратора, а в соглашении прописывает, что к тому же ещё и кассиром. Но за кассира заработной платы не будет, а только ответственности, которые вы будите выполнять. Поэтому, что бы вас не одурачили, всегда требуйте и внимательно изучайте договорные соглашения. Устно можно многое наобещать, а в договоре окажется совсем другая информация. После всего этого, как вы пристально посмотрите договорное соглашение, обратите внимание на печать. Она обязана быть цветная, а не черно-белая. Только после всего этого, можно уверенно заключать договорное соглашение.
Будьте бдительны!

Документ для поиска

Уборка дома и квартиры после ремонта - убираем строительную пыль и мусор

Уборка после строительства и ремонта

Уборка квартиры после ремонта – один из видов специализированных услуг клининговой компании (англ. сlean – ‘чистота’, ‘чистый’). Услуга помогает привести в абсолютный порядок помещения после ремонтно-строительных работ. Подрядчики, выполнив заказ, убирают остатки строительных материалов, могут вынести крупный мусор. Но полная очистка помещений – забота владельца жилья.

Уборка и вывоз строительного мусора профессионалами освобождает от основных проблем этой трудоёмкой работы, поиска свободного времени в напряжённом ритме жизни, риска испортить или не очистить имущество из-за неверно подобранных средств.

Как работает компания

Заказать уборку после ремонта в компании по клинингу – значит получить комплексную услугу: вывоз мусора, полную очистку помещений и их содержимого от следов ремонта. Все работы выполняются «под ключ». Ведущий принцип компании – ориентир на потребности и желания клиента.


Солидная репутация компании, её стабильность на рынке клининговых услуг подтверждаются наличием базы постоянных клиентов. Заказчикам со средним уровнем доходов доступна уборка после ремонта: отзывы на сайте свидетельствуют об этом.

Видео – Клининговая компания Флорант в программе Служба Доверия

Услуги оказываются на основе договора. Перед его заключением с заказчиком обговариваются все условия: перечень видов работ, стоимость, сроки, штрафные санкции за порчу имущества или некачественный результат. Убираются после ремонта разные виды жилых и общественных помещений: квартиры, частные дома, коттеджи, офисы.

Отдельным списком в договор включаются особые требования клиента: уборка дома после ремонта, согласно им, предполагает деликатное обращение с материалами, аксессуарами интерьера.

Сотрудники компании в назначенное время выезжают на объект. Они оснащены базовым комплектом моющих и чистящих составов, специальной техникой, оборудованием.

Услуга признаётся выполненной при полном отсутствии в помещении следов строительства/ремонта. Абсолютная уборка пыли после ремонта – обязательное условие итогового результата.

Исполнители за сохранность имущества несут материальную ответственность.


Виды и этапы уборки помещений

Клининговая услуга объединяет несколько этапов послеремонтной очистки жилья.

  1. Удаление строительных отходов, мусора. Крупные отходы (старые окна, двери, плинтусы, напольные доски), упаковки, пустые ёмкости и пр. отвозятся на свалку. Выбрасывать крупный строительный мусор в обычный дворовый контейнер запрещено, он предназначен для выкидывания бытовых отходов.
  2. Очистка строительной пыли. Использование профессиональных пылесосов с насадками для разных поверхностей требует любая уборка после ремонта. Как убрать строительную пыль? – только мощными промышленными пылесосами. Не используйте для сбора строительной пыли обычный пылесос – он быстро выйдет из строя!
  3. Влажное очищение. Применяются салфетки из микрофибры со щадящим для обрабатываемых поверхностей эффектом, с применением специальных химических составов. Кафель промывают без использования средств, содержащих абразивные частицы. Бытовые моющие средства справляются с очисткой поверхностей от строительных загрязнений значительно хуже, профессиональных, а применение профессиональных очистителей требует опыта.
  4. Деликатное удаление со всех поверхностей строительных загрязнений: клея, шпатлевки, замазки, растворов или смесей. Это ещё не вся уборка после ремонта. Как убрать строительную пыль с мягкой мебели – вопрос решается на этом этапе. Применяется сухая чистка. Часто засохший клей и другие засохшие смеси оставшиеся после строителей, удалить обычными средствами невозможно, необходимы специальные концентрированные растворители, но их необходимо разбавлять в нужной пропорции с водой или другими средствами – будьте очень внимательны, даже специалисты делают пробную чистку в незаметном месте.
  5. Влажная очистка бытовой техники, приборов освещения, оконных и дверных блоков с применением моющих составов. Дезинфекция и чистка сантехники. Не применяйте обычную воду для очищения техники, при попадание во внутрь, она может разрушить микросхемы. Используйте специальную антистатическую одежду.
  6. Полировка стеклянных, хромированных, пластиковых, лакированных покрытий.

Дополнительные услуги также предусматривает уборка после ремонта; расценки на них заложены в систему тарифов, но не водятся в комплексную стоимость. Виды дополнительных услуг (химчистка покрытий для пола, мягкой мебели, нанесение защитных покрытий) и их оплата в договоре указываются отдельно.

Входит в услугу клининговой компании вывоз/вынос строительного мусора. Объём отходов зависит от масштаба ремонта – может составлять от одного-двух ведер до нескольких самосвалов. Компания предоставляет транспорт и грузчиков. Ценник на вывоз мусора определяется объёмом отходов, удалённостью места утилизации, грузоподъемностью автомобиля.

Полный список услуг, которые предполагает послеремонтное наведение порядка в доме или послестроительная уборка квартиры, указан на сайте компании.

Уборка после строительства, что входит

Послестроительная уборка квартиры или домовладения на земле отличается от послеремонтной. Она не связана с удалением отходов, их подрядчики не оставляют. Нет мусора и внутри домов-новостроек. Зато требуется очистить помещения от следов завершившейся стройки, тщательно убрать территорию частного домовладения.

Заказать пример договора на послестроительную уборку по электронной почте info@flore.ru

Уборка коттеджей

Стандартная послестроительная уборка коттеджей направлена на подготовку помещений к предстоящему проживанию.

Особенность наведения послестроительного порядка в коттеджах обусловлена индивидуальностью строения, нестандартными размерами комнат, дверей, окон. Послеремонтная очистка коттеджа завершается удалением пыли со всех поверхностей.

Что входит: вынос всего мусора, очистка поверхностей от строительных загрязнений, удаление пыли, влажное очищение – занимает до 10 часов. Количество специалистов и сроки завершения согласуются с заказчиком в соответствии с площадью строения.


Особенности уборки отремонтированного офиса

Уборка офиса после ремонта проводится клининговой компанией так же, как уборка квартир, но с учётом особенностей объекта. В офисе ставятся две цели: эффективная очистка всех покрытий декора, подчеркивающих после проведённого ремонта респектабельность помещения, и быстрое восстановление рабочего ритма.

Основная специфика работы представителей клининговой компании в офисе – аккуратное удаление налёта строительной пыли с оргтехники.


Цены и продолжительность работ

Когда выполняется уборка после ремонта, расценки рассчитываются на основе действующих тарифов, но в каждом случае индивидуально. На формирование итоговой суммы влияют несколько факторов.

  1. Площадь. При площади больше 100 м2 стоимость услуги «плавающая», с дополнительной оплатой.
  2. Объём работ, поставленные задачи, степень загрязнения помещений.
  3. Наличие/отсутствие мебели и её вид при необходимости чистки.
  4. Срочность и время суток. Оплата ночных смен дороже.
  5. Характер услуг. Определяется назначением помещения, видом определённых заказчиком работ (уборка офиса после ремонта, например).

В стоимость заказа входят инвентарь, моющие средства, эксплуатация оборудования.

  • труднодоступный источник водоснабжения;
  • вынужденный простой из-за ожидания клиента;
  • использование спецустройств или техники.
Прайс-лист

Стоимость уборки после ремонта

Один специалист убирает после строительства однокомнатную квартиру (40 м2) за 4-5 час. два специалиста 100 м2 – до 10 час. Количество сотрудников определяется из расчёта: на 40 м2 площади – 1 человек. Уборка квартиры после ремонта площадью до 70 м2 выполняется двумя специалистами, до 140 м2 – тремя. Количество специалистов может быть увеличено в зависимости от срочности/сложности/объёмов выполнения заказа. Работа каждого оплачивается по установленному тарифу.

6 причин обратиться в клининговую компанию
  1. Профессионализм: - компетентные сотрудники;
    - опыт выполнения работ разной сложности.
  2. Качество: - новые технологии;
    - современное профессиональное оборудование;
    - сертифицированные моющие и чистящие составы для щадящей очистки разных материалов;
    - уборка квартиры после ремонта контролируется менеджером компании.
  3. Ответственность: - выполнение требований клиента;
    - соблюдение условий договора;
    - бережное отношение к покрытиям и материалам;
    - оперативность;
    - применение бытовой химии при распахнутых окнах для выветривания паров от чистящих смесей.
  4. Индивидуальный подход: - удобное для клиента время;
    - предварительный осмотр объекта;
    - подбор оптимальных средств (предполагает каждая уборка дома после ремонта).
  5. Гарантия аккуратности, сохранности имущества.
  6. Политика доступных цен: - разработана система гибких скидок для постоянных клиентов;
    - проводятся регулярные акции;
    - действуют фиксированные цены, даже если на этапе обслуживания происходит фактическое удорожание материалов.

Послестроительная уборка - Уборка помещений

Послестроительная уборка - Уборка помещений


П ослестроительная уборка включает в себя определенный п еречень работ. В лажная уборка полов. протирка дверных блоков. комплексная уборка и дезинфекция туалетов, ванных комнат. удаление локальных загрязнений. удаление пыли и локального загрязнения с зеркальных и стеклянных поверхностей витрин. удаление пыли и загрязнения с мебели и предметов интерьера. мойка окон с очищением от сложноудаляемых загрязнений (штукатурки, шпаклевки, краски, цемента и т.п.). удаление пыли с выключателей, ламп, розеток. Послеестроительная уборка имеет разнообразный список услуг. Это - удаление устойчивого загрязнения с полов (паркет, линолеум, ламинат, плитка). влажная уборка полов с твердым покрытием (линолеум, натуральный или искусственный камень, плитка, паркет). удаление локальных загрязнений с влагостойких стен. полировка деревянных и стеклянных поверхностей интерьера. снятие окиси и восстановление внешнего вида изделий из меди, латуни, бронзы. удаление пыли и загрязнения карнизов и оконных жалюзи. м ойка остекления методом промышленного альпинизма. у борка лестниц и лестничных площадок. уборка и вывоз мусора.

Послестроительная уборка помогает Вам сдать объект заказчику. Полученный результат обеспечит благосклонное отношение к приемке убранных и чистых помещений. Послестроительная уборка является финишным и важным этапом в работе с возводимым или реконструируемым объектом.

Шаблоны договоров (так или иначе относящихся к клинингу)

Профессиональная уборка Шаблоны договоров (так или иначе относящихся к клинингу)

г. _____________ «___»_______200__г.

____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________
___________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора ___________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение услуг:
___________________________________________________________________________
в помещении Заказчика, расположенного по адресу: ______________________________.
2. Порядок расчетов
2.1 Стоимость работ и услуг. перечисленных в п.1 настоящего Договора, составляет __________( ) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (18%) (
) рублей___копеек. Стоимость включает транспортные расходы, заработную плату сотрудников, амортизацию оборудования, расходные материалы.
2.2 Акт приемки выполненных работ подписывается в течении 2-х дней после проведения работ. Оплата услуг производится Заказчиком в течении 5 банковских дней после предоставления Исполнителем счета _ фактуры в соответствии с настоящим Договором и Актом приемки.
3. Ответственность сторон
3.1 Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ. Стороны настоящего договора, просрочившие выполнение какого- либо обязательства по настоящему Договору, уплачивают другой стороне пени из расчета 1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
3.2 В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель предпринимает необходимые меры по устранению замеченных недостатков за свой счет в согласованное сторонами время.
3.3 Исполнитель гарантирует полную сохранность всего имущества и оборудования Заказчика в период проведения Исполнителем работ в помещениях Заказчика. В случае причинения Исполнителем какого - либо ущерба имуществу Заказчика, он в полном обьеме возмещает сумму причиненного ущерба.
3.4 Заказчик гарантирует сохранность оборудования и химикатов Исполнителя. В случае причинения Заказчиком какого-либо ущерба имуществу Исполнителя, он в полном обьеме возмещает сумму причиненного ущерба.
3.5 Очередность проведения работ согласовывается с Заказчиком.
4. Порядок разрешения споров
4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
4.2 В случае. если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия. возникающие в связи с исполнением данного Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г._______________.
4.3 Судебные решения являются обязательными для исполнения обеими сторонами.
5. Срок действия Договора
Начало:_____________________200_г.
Окончание:__________________200_г.

6. Заключительные положения
6.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
6.2 Оба экземпляра настоящего Договора имеют равную юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Заказчик
Юридический адрес: Юридический адрес:

Фактический адрес Фактический адрес

Ген. Директор Ген. Директор

Поделиться 11 2009-10-03 20:16:27

еще есть " должностная инструкция оператора профессиональной уборки" если кому надо, сюда же размещу.

Поделиться 12 2009-10-03 22:07:47

договор очень сырой, и рассчитан он на безнальщиков в основном с постоянной системой обслуживания
так что на чистку ковров и уборку он не очень годится, хотя за слабенькую основу взять можно

Поделиться 13 2009-10-04 03:21:28

хотя за слабенькую основу взять можно

Договор типа таблицы умножения для высшей математики.

За основу можно взять шапку, остальное в договоре практически "ни о чем".

Поделиться 14 2009-10-04 03:22:51

сюда же размещу.

Поделиться 15 2009-10-04 10:56:07

За основу можно взять шапку, остальное в договоре практически "ни о чем".

ну так давайте свой вариант на обсуждение

Поделиться 16 2009-10-12 16:15:55

Вот здесь неплохо расписан порядок оформления документов по приёмке в химчистку. Может кому будет полезно.

Поделиться 17 2009-10-19 16:44:41
  • Автор: svl
  • Новичок
  • Откуда: Челябинская обл.
  • Зарегистрирован: 2009-03-23
  • Сообщений: 24
  • Уважение: [+10/-0]
  • Позитив: [+3/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 38 [1977-10-20]
  • ICQ: 272448388

Если кому интересно, могу скинуть на е-мэйл информацию по учету затрат на подготовку и переподготовку кадров при расчете налога на прибыль (для российского законодательства)

Поделиться 18 2009-10-19 17:24:44

могу скинуть на е-мэйл информацию

Лучше выложи в открытом доступе и дай ссылку, а то тема превратится в: "Скинь мне на маил ttt@tt.tt".

Поделиться 19 2009-10-21 16:22:40
  • Автор: svl
  • Новичок
  • Откуда: Челябинская обл.
  • Зарегистрирован: 2009-03-23
  • Сообщений: 24
  • Уважение: [+10/-0]
  • Позитив: [+3/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 38 [1977-10-20]
  • ICQ: 272448388

Лучше выложи в открытом доступе и дай ссылку, а то тема превратится в: "Скинь мне на маил ttt@tt.tt".

Размещаю в свободном доступе первый раз, поэтому, если вдруг не работает, сообщайте!

Поделиться 20 2009-10-21 17:47:35
  • Автор: Princessa
  • Новичок
  • Откуда: Свердловская область
  • Зарегистрирован: 2009-10-12
  • Сообщений: 8
  • Уважение: [+1/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Пол: Женский
  • Возраст: 41 [1975-05-22]
  • ICQ: 337542083

Размещаю в свободном доступе первый раз, поэтому, если вдруг не работает, сообщайте!

Ссылка рабочая, все закачалось.

Поделиться 21 2009-11-03 18:59:35

Вопрос наверное немного не в тему но всё таки.
Попадает ли клининговая деятельность в пределах Украины под часть 68 статьи 9 Закона Украины "Про лицензирование определённых видов хозяйственной деятельности"?
Формулировка данной части такова - професійна діяльність у сфері надання соціальних
послуг

Так подлежит ли лицензированию клининг и его составляющие?

Поделиться 22 2009-11-03 19:15:19

Максим Тарасов написал(а):

Так подлежит ли лицензированию клининг и его составляющие?

Нет, не подлежит.

Поделиться 23 2009-11-03 19:17:06

Под лицензирование в клининге попадают в Украине некоторые виды деятельности.

К примеру - Дезинфекция помещений, дератизация помещений.

Поделиться 24 2009-11-03 19:19:30

Если Вы собираетесь заниматься серьезно очисткой фасадов или предоставлять некоторые спецуслуги совместно с клинингом, Вам может понадобиться лицензия на строительные работы, так как в перечень этих работ включены виды из специального клининга.

Поделиться 25 2009-12-12 20:11:18

Выложите, плиз, договора на химчистку ковров и мягкой мебели на дому у клиентов.

Поделиться 26 2009-12-13 00:57:29

Миринда !
)
По идее, чем больше Вы пропишете в Договоре, тем крепче можно спать в дальнейшем))) Думаю, каких-то стандартных форм (они, конечно существуют!) не должно быть. Конечно, Вы можете взять стандартную "рыбу", вбить туда свои данные, заполнить данные клиента(покупателя), оставить стандарт "ответственность-обязанности-оплата-форс-мажор"))) - но, что-то мне подсказывает, не за этим Вы задавали свой вопрос)))))))
Наполнение Договора - повторю - зависит от конкретных условий (производства, например)
Быть может, Вам помогут некоторые мысли из этого сообщения )

Поделиться 27 2009-12-13 01:29:21

Вот, кстати, небольшой шаблончик)))
Только имейте ввиду - это для ОРГАНИЗАЦИЙ - Ваших клиентов)

ЗЫ Кстати, шаблончик в Word(е), а в этом редакторе есть функция "Исправления", так что процесс можно сделать совместным и увлекательным для всех заинтересованных форумчан и форумчанок)))))))))

Поделиться 28 2009-12-13 01:58:37

По-моемому шаблончиком на прачку тоже интересовались.)
Вот пожалста, примерчик)


ЗЫ. ну, не знаю))) Всё это ТАК индивидуально)))

Поделиться 29 2010-02-11 19:20:25
  • Автор: Enot
  • Супер-эксперт
  • Откуда: Украина, Львов
  • Зарегистрирован: 2010-02-10
  • Сообщений: 244
  • Уважение: [+19/-1]
  • Позитив: [+28/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 38 [1977-11-25]

кто то сталкивался с договорами SLA ( договор об уровне обслуживания)?

Поделиться 30 2010-02-11 19:29:03

кто то сталкивался с договорами SLA ( договор об уровне обслуживания)?

Что именно интересует?

Образец жалобы на плохую уборку во дворе, а также порядок действий

Составляем жалобу на плохую уборку двора + скачать образец жалобы

За содержание в чистоте двора, уборку придомовых территорий от осадков и мусора отвечает организация, занимающаяся обслуживанием вашего дома. Это может быть частная управляющая компания, ДЕЗ или другая подрядная организация.

Виды и объем предоставляемых жильцам услуг должны быть подробно прописаны в договоре с управляющей компанией (организацией), занимающейся обслуживанием дома. Периодичность предоставления и точная стоимость всех услуг прописываются в приложениях к договору.

Обратите внимание, что перечень услуг, который входит в договор, составляется не произвольно, а на основе правил и норм, регулируемых законом.

Нормы обслуживания домов и придомовых территорий, перечень которых приведен в постановлениях правительства, обязательны к исполнению всеми обслуживающими организациями, будь то ДЕЗ или коммерческая управляющая компания.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ, копия договора управления многоквартирным домом со всеми приложениями должна быть предоставлена каждому собственнику после подписания сторонами. В случае, если вы не имеете на руках договора, вы можете потребовать свой экземпляр у управляющей организации.

Кто отвечает за уборку двора?

Согласно пункту 3.6.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 уборка от мусора и осадков дворов, садов, внутриквартальных проездов, дорог и территорий осуществляется организациями, занимающимися обслуживанием жилого фонда.

К уборке тротуаров допускается привлекать специализированные службы и технику.

Послестроительная уборка

Послестроительная уборка

Широкий спектр услуг послестроительной уборки, необходимый для приведения в порядок помещений!

Осуществляя комплекс услуг послестроительной уборки помощений, наша компания руководствуется действующими в России нормативными документами (СанПиНы, ГОСТ, СНиПы). ООО «Чистый Город+» гарантирует Вам безопасные, качественные и имеющие сертификаты соответствия расходные материалы и моющие средства таких марок, как: VILEDA Professional, JohnsonDiversey, Merida. Профессиональное клининговое оборудование с которым работает наша компания обеспечивает качественную уборку всех обслуживающих объектов. Благодаря такому подходу мы продливаем срок службы убираемых поверхностей.

Клининговая компания ООО «Чистый Город+» предлагает Вам комплексную послестроительную уборку помещений на договорной основе.

По договору на комплексное обслуживание за принадлежащими Вам объектам будет закреплен персонал, постоянно работающий на объектах и удовлетворяющий всем требованиям заказчика.

Работы по послеремонтным клининговым услугам могут включать в себя:

  • работы по очистке полов, стен, окон, от цементных пятен и строительной пыли;
  • натирка и покрытие защитным слоем ламината, линолеума, кафеля с применением как ручного труда, так и специального оборудования и химических средств;
  • ликвидация послеремонтного мусора (очистка урн и мусорных баков);
  • и другие услуги по желанию Заказчика.

Комплексные послеремонтные клининговые услуги выполняется в различных режимах:

  • “Постоянные” работы на договорной основе;
  • “Единаразовые” работы.

Договор на комплексное обслуживание - это ВЫГОДНО:

  • Профессиональная послестроительная уборка. Ваши помещения и территории чистые, комфортные каждый день;
  • Специальные цены, которые значительно ниже стоимости разовых работ;
  • Снижение затрат за счет полного сокращения собственного штата уборщиц (выплата заработной платы, отпускных и больничных);
  • Отсутствия необходимости в химических моющих средствах и уборочной технике;
  • Снижения налогооблагаемой базы предприятия;
  • Все заботы о поддержании чистоты и порядка на прилегающей территории ив помещениях берет на себя наша компания. Руководитель (администратор) предприятия получает таким образом возможность полностью сосредоточиться на своем бизнесе и добиться в нем наибольших успехов;
  • Профессионализм наших специалистов гарантирует лучший результат при минимальных затратах времени и средств. Уборка может производиться в любое время дня, в часы, удобные для заказчика, и не будет мешать основной деятельности предприятия;
  • Договор предполагает проведение дополнительных разовых работ.

Стоимость послеремонтных клининговых услуг:

  • Уборка помещений после окончания строительных работ от 30-60 руб. за кв.м.;
  • Работа по договору на комплексную послестроительную уборку зависит от многих факторов и формируется в зависимости от площади помещений или территорий, степени их загрязненности, штатного состава службы уборки, режима работы, количества необходимой уборочной техники и моющих средств.

Заказ на проведение послестроительной уборки начинается с выезда специалиста компании для определения предстоящих работ. Работа такого специалиста по клинингу обеспечивает адекватную оценку стоимости работ по уборке, характера и специфики этих работ. Кроме того, наш специалист поможет Вам определиться с тем, какие именно услуги по уборке Вам действительно необходимы, что дает Вам возможность избежать оплаты ненужных опций. Такой гибкий подход к ценообразованию, не в ущерб качеству, позволяют Вам получить действительно качественную уборку за разумную оплату.

Послестроительная уборка от компании ООО «Чистый Город+» - это престиж в глазах Ваших партнеров и клиентов!