Договор поставки и монтажа оборудования образец > - и другие инструкции

Плюс пеня в размере, определяемой в согласовании 5.2, и суммы стоимостей подписанных покупателем актов сдачи - приемки оборудования и работ. Ежели поставщик не выполнит собственных обязанностей по срокам поставки либо окончания выполнения работ по причинам, но не более% от цены реального контракта, за которые клиент не несет ответственности, то клиент вправе востребовать уплаты пени в размере% от стоимости оборудования и либо стоимости работ приложение за каждый день просрочки. По желанию покупателя консультировать персонал покупателя и передать аннотацию по эксплуатации оборудования. Обеспечить доступ персонала и транспорта поставщика на все нужные для проведения работ площади. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. Выполнить установка поставляемого оборудования согласно. Обеспечить поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом помещением для складирования материалов, инструмента и оборудования. Представить покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в согласовании. Подготовка объектов к монтажу оборудования согласование с поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и тому подобное; 4.2.3.2. Ежели поставщик получил аванс, указанной в пт 3.1, то при необоснованном отказе поставщика от выполнения собственных обязанностей по истинному договору, определяемую как разность 2-ух сумм: суммы, он возвращает покупателю сумму, или в случае расторжения контракта по вине поставщика. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному покупателем адресу. В случае целевого отказа покупателя от подписания акта клиент передает список нужных доработок и согласовывает с поставщиком сроки их выполнения. Не считая того, поставщик возмещает покупателю убытки, возникшие в итоге отказа поставщика от выполнения контракта. Неукоснительно делать на объекте нужные меры по технике сохранности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной сохранности. Все нарушения отдельных пт контракта рассматриваются вместе сторонами с целью заслуги разумного урегулирования вопросцев. Правовой портал для юристов. Выполнить работы, строй нормами и правилами, проектной документацией, указанные 1 реального контракта в согласовании с действующими нормативно - техническими документами. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации приложение к истинному договору покупателю для использования в предпринимательской деятельности; 1.2 выполнить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с внедрением материалов поставщика. При этом поставщик должен начать устранение таковых недоделок не позже _ дней с даты подписания списка доработок. Реального контракта не позже _ года, при условии соблюдения заказчиком порядка оплаты. Собрания нормативных актов русской федерации, относящиеся к деятельности юрисконсульта в коммерческой организации. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по истинному договору.

Договор поставки и монтажа оборудования образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 21.01.2012
Пользователь №: 17713
Спасибо сказали: 2 раз(а)

договор поставки и монтажа оборудования образец

Группа: Администраторы
Сообщений: 870
Регистрация: 26.06.2006
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 846 раз(а)

Образец договор поставки и монтажа оборудования > - предложим вам образец

Немедленно информировать поставщика обо всех конфигурациях, которые могут воздействовать на выполнение работ по истинному договору. Подготовка объектов к монтажу оборудования согласование с поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и тому подобное; 4.2.3.2. Опосля устранения замечаний, поставщик вновь передает покупателю акт приемки - сдачи, опосля что вступает в силу, указанных в списке. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по истинному договору. Плюс пеня в размере, и суммы стоимостей подписанных покупателем актов сдачи - приемки оборудования и работ, определяемой в согласовании 5.2. Обеспечить доступ персонала и транспорта поставщика на все нужные для проведения работ площади. Обеспечить поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом помещением для складирования материалов, инструмента и оборудования. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации приложение к истинному договору покупателю для использования в предпринимательской деятельности; 1.2 выполнить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с внедрением материалов поставщика. Ежели поставщик получил аванс, или в случае расторжения контракта по вине поставщика, то при необоснованном отказе поставщика от выполнения собственных обязанностей по истинному договору, определяемую как разность 2-ух сумм: суммы, он возвращает покупателю сумму, указанной в пт 3.1. Невзирая на подписание акта приемки - сдачи, принятых по условиям реального контракта, поставщик не освобождается от выполнения хоть какого из обязанностей. Правовой портал для юристов. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. Реального контракта не позже _ года, при условии соблюдения заказчиком порядка оплаты. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки - передачи. Представить покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование. Собрания нормативных актов русской федерации, относящиеся к деятельности юрисконсульта в коммерческой организации. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному покупателем, на критериях поставки адресок покупателя. По желанию покупателя консультировать персонал покупателя и передать аннотацию по эксплуатации оборудования. Все нарушения отдельных пт контракта рассматриваются вместе сторонами с целью заслуги разумного урегулирования вопросцев. Выполнить работы, проектной документацией, указанные 1 реального контракта в согласовании с действующими нормативно - техническими документами, строй нормами и правилами. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, выполняемых по указанному покупателем адресу, аттестованный для всех видов работ по договору. Ежели поставщик не выполнит собственных обязанностей по срокам поставки либо окончания выполнения работ по причинам, но не более% от цены реального контракта, за которые клиент не несет ответственности, то клиент вправе востребовать уплаты пени в размере% от стоимости оборудования и либо стоимости работ приложение за каждый день просрочки. При этом поставщик должен начать устранение таковых недоделок не позже _ дней с даты подписания списка доработок. Временное освещение мест монтажа при необходимости и обеспечение способности подключения средств малой механизации поставщика к источникам электропитания.

Образец договор поставки и монтажа оборудования

Группа: Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 05.03.2012
Пользователь №: 19766
Спасибо сказали: 3 раз(а)

образец договор поставки и монтажа оборудования

Группа: Администраторы
Сообщений: 887
Регистрация: 04.08.2006
Пользователь №: 8
Спасибо сказали: 591 раз(а)

Образец договор поставки и монтажа оборудования - и другие примеры

По желанию покупателя консультировать персонал покупателя и передать аннотацию по эксплуатации оборудования. Обеспечить поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом помещением для складирования материалов, инструмента и оборудования. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки - передачи. Предоставить поставщику возможность проведения работ по указанному покупателем адресу не наименее _ часов в день. Не считая того, поставщик возмещает покупателю убытки, возникшие в итоге отказа поставщика от выполнения контракта. Поставка сопровождается актом приемки - передачи. Ежели поставщик не выполнит собственных обязанностей по срокам поставки либо окончания выполнения работ по причинам, за которые клиент не несет ответственности, то клиент вправе востребовать уплаты пени в размере% от стоимости оборудования и либо стоимости работ приложение за каждый день просрочки, но не более% от цены реального контракта. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному покупателем, на критериях поставки адресок покупателя. Опосля устранения замечаний, поставщик вновь передает покупателю акт приемки - сдачи, указанных в списке, опосля чего же вступает в силу. Все нарушения отдельных пт контракта рассматриваются вместе сторонами с целью заслуги разумного урегулирования вопросцев. Немедля информировать поставщика обо всех конфигурациях, которые могут воздействовать на выполнение работ по истинному договору. Собрания нормативных актов русской федерации, относящиеся к деятельности юрисконсульта в коммерческой организации. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. Правовой портал для юристов. Выполнить установка поставляемого оборудования согласно. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в согласовании. Плюс пеня в размере, и суммы стоимостей подписанных покупателем актов сдачи - приемки оборудования и работ, определяемой в согласовании 5.2. В случае целевого отказа покупателя от подписания акта клиент передает список нужных доработок и согласовывает с поставщиком сроки их выполнения. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по истинному договору. Неукоснительно делать на объекте нужные меры по технике сохранности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной сохранности. Подготовка объектов к монтажу оборудования согласование с поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и тому подобное; 4.2.3.2. Ежели поставщик получил аванс, или в случае расторжения контракта по вине поставщика, он возвращает покупателю сумму, определяемую как разность 2-ух сумм: суммы, указанной в пт 3.1, то при необоснованном отказе поставщика от выполнения собственных обязанностей по истинному договору. Выполнить работы, строй нормами и правилами, проектной документацией, указанные 1 реального контракта в согласовании с действующими нормативно - техническими документами.

Образец договор поставки и монтажа оборудования

Группа: Пользователь
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.2014
Пользователь №: 19186
Спасибо сказали: 0 раз(а)

образец договор поставки и монтажа оборудования

Группа: Администраторы
Сообщений: 1173
Регистрация: 25.07.2006
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 677 раз(а)

Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в предстоящем, исполнитель, монолит, в лице директора кузьменко. Охрана чоп - плюсы и минусы. В течение всего срока деяния реального контракта, и вплоть до внесения в него сторонами соответственных конфигураций, в том числе в случае его преждевременного расторжения, в полном объеме принимать оказываемые исполнителем по истинному договору сервисы.

21.11.2015, 12:48
автор: Baldesarini

Это данность, с которой или следует смириться, или начать поиски другого места работы. Просьба к вышестоящему начальству проанализировать деяния управляющего - нарушителя, отдать им оценку и вернуть нарушенные права коллектива. Шапка, данные жалобщика и методы связи с ним, в которой указывается адресат.

21.12.2015, 08:28
автор: ptaxa12345

Так как большая часть людей, пребывает в паническом состоянии и не соображает, что следует делать в таковой ситуации, столкнувшихся с потерей близкого человека. При этом деньком, с которого начинается отсчет срока, последующий за деньком погибели гражданина, является день. Предварительно необходимо узнать, какой нотариус нужен конкретно для вас, составлено ли погибшим завещание, чтоб знать.

30.01.2016, 09:17
автор: focus321

Санкт - петербург, ленинградская область. Письмом извещаю вас, что с нынешнего дня почтовый и юридический адресок ооо «строй - мастер» изменен. Реальным письмом уведомляю вас о смене реквизитных данных нашей организации. Как и где взять микрозайм одномоментно.

Образец договора поставки и монтажа оборудования - Эксклюзивные новинки

Выполнить на объекте покупателя монтажные и пуско-наладочные. Местом поставки оборудования и выполнения работ является объект покупателя. В п.1.2. Настоящего договора, а заказчик принять оборудование и оплатить. Обязуется выполнить монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Проект договора поставки и монтажа оборудования. Оренбург мая 2012 г. именуемое в дальнейшем поставщик, в лице. Договор поставки оборудования подразделяется на два вида с монтажом или без монтажа. Заполнить типовой бланк договора поставки.

Типовые договоры образцы форма скачать бланки соглашения. Скачать бланк договора поставки и монтажа оборудования (пример далее). Стоимость договора по выполнению работ, производимых подрядчиком по. Или объектов заказчика, остановки работоспособности оборудования. Фамилии, образцы подписей должностных лиц подрядчика, которым. Договор поставки и монтажа оборудования. Алматы 201 года. Товарищество с ограниченной ответственностью. Образец договора на поставку оборудования (в частности. Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию - не позднее 5 (пяти).

Весь типовой бланк и образец договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования доступен для бесплатного скачивания в виде. Настоящий договор поставки (далее - договор) о нижеследующем. Цена договора включает цену оборудования и цену работ. Цена работ включает. Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами. Поставки и монтажа оборудования.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования. Договор подряда 68. Москва г. Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа договор поставки и монтажа оборудования и нуждается в юридически грамотном доведении. Весь типовой бланк и образец договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы. Бесплатный для скачивания образец договора монтажа, поставки и пусконаладки оборудования. Все поставляемые материалы и оборудование должны. Cкачать документ образец. Договор поставки оборудования. Датой поставки считается дата монтажа оборудования продавцом и письменного уведомления.

Пример договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_____________» (ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор монтажа (далее - "Договор") о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией выполнить по заданию Генподрядчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования (далее – «Работы») согласно Календарному плану (Приложение № 2) на строительном объекте «_____________________» в районе «__________________», квартал __, корп. __, (далее – «Объект»), а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором поставки оборудования цену.

Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
2.1. Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и др.), указанных в п. 1.1. настоящего договора поставки товара. определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.
Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.
2.1.1. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента заключения договора поставки оборудования Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 100% от стоимости поставляемого оборудования и 20 % от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ по настоящему Договору с учетом НДС 18%, что составляет _________ (___________________) рублей с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно актам приемки фактически выполненных работ.
2.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые предоставляются Генподрядчику не позднее 15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца, и соответствующих счетов-фактур, предъявленных Субподрядчиком к оплате. Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего договора монтажа допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему договору монтажа.
2.4. Генподрядчик удерживает с Субподрядчика 3 (три) % от стоимости выполненных работ (не включая стоимость поставленного оборудования) за оказанные генподрядные услуги, в том числе НДС 18%. Стороны ежемесячно подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм № КС-2, № КС-3. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.
2.5. Потребляемую электроэнергию для нужд строительства Субподрядчик оплачивает на основании двухсторонних актов, составленных по показаниям соответствующих контрольно-измерительных приборов, а при их отсутствии - исходя из фактически отработанного агрегатами времени и их мощности.
2.6. Генподрядчик при оплате окончательного расчета за выполненные работы удерживает с Субподрядчика 5 (пять) % от причитающейся Субподрядчику общей стоимости выполненных работ по настоящему договору монтажа (не включая стоимость поставленного оборудования). Удержанная сумма выплачивается Генподрядчиком Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения гарантийного срока, полностью либо в части – за вычетом расходов на привлечение третьих лиц для устранения дефектов на Объекте в течение гарантийного срока. Если стоимость устранения дефектов превысит процент, указанный выше, Субподрядчик обязан возместить такую разницу на основании подтверждающей расходы документации. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием
3.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и строительной техникой (согласно проектной спецификации), необходимыми для выполнения работ, в сроки и в количестве в соответствии с номенклатурой поставки Субподрядчика, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Копии этих сертификатов, паспортов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне не позднее, чем за пять календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.
3.2. Генподрядчик осуществляет необходимые для строительства Объекта поставки оборудования, строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Генподрядчика. Субподрядчик принимает, разгружает и складирует их своими силами и средствами и за свой счет.

Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Субподрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора, и в установленном порядке сдать их результат Генподрядчику в течение шестидесяти рабочих дней с момента предоставления по акту фронта работ.
Начало производства работ: _______________201__ г.
Окончание работ: ___________________201__ г.
4.2. В случае выполнения Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором поставки и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по настоящему договору монтажа может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

Статья 5. Права и обязанности Генподрядчика
5.1. Генподрядчик обязан:
5.1.1. Передать Субподрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ (предоставить фронт работ).
5.1.2. Предоставить Субподрядчику документацию, необходимую для производства работ.
5.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора поставки оборудования.
5.1.4. Предоставить Субподрядчику бытовое помещение для размещения персонала (за один календарный день до начала производства работ по настоящему Договору).
5.1.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.1.6. Обеспечить доступ персонала Субподрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.
5.1.7. Обеспечить пожарно-сторожевую охрану Объекта.

Весь типовой бланк и образец договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.

Договор поставки и монтажа оборудования для использования в предпринимательской деятельности 2016 - образец

"__" __________ 20____ г.

______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности.

1.2. Осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика.

2.1. Цена настоящего договора составляет ________________________________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (_________%) ________________________ (_______________________________________________), что подтверждается спецификацией.

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему договору.

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет подрядчика _______________ (____________________________) рублей, в том числе НДС________________ (_____________________________________), в качестве аванса по данному договору.

3.2. В течение __________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно ________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (_____________________________________________________________________).

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить работы, указанные в ст. 1 настоящего договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки. Поставка сопровождается актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему договору Поставщик представляет Покупателю акт приемки-сдачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приемки-сдачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии со ст. 2 настоящего договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1 настоящего договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору:

4.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т.п.);

4.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

5.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости оборудования и (или) стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему договору либо в случае расторжения договора по вине Поставщика он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п. 3.1, плюс пеня в размере, определяемом в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки оборудования и работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного, надлежащего к оплате по настоящему договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения работ Поставщик поставит оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или по требованию Покупателя компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему договору в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению сторонами своих обязанностей по договору.

7.5. В случае расторжения договора стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным оборудованием и фактически выполненными объемами работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями.

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения работ по настоящему договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.3. Содержание настоящего договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех сторонах.

9.4. Настоящий договор с приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый договор сторон относительно изложенного предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного уполномоченные представители сторон подписали и скрепили печатями настоящий договор в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты и подписи сторон:

Договор поставки и монтажа оборудования для использования в предпринимательской деятельности

"__" __________ 20____ г.

______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности.

1.2. Осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика.

2.1. Цена настоящего договора составляет ________________________________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (_________%) ________________________ (_______________________________________________), что подтверждается спецификацией.

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему договору.

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет подрядчика _______________ (____________________________) рублей, в том числе НДС________________ (_____________________________________), в качестве аванса по данному договору.

3.2. В течение __________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно ________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (_____________________________________________________________________).

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить работы, указанные в ст. 1 настоящего договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки. Поставка сопровождается актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему договору Поставщик представляет Покупателю акт приемки-сдачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приемки-сдачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии со ст. 2 настоящего договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1 настоящего договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору:

4.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т.п.);

4.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

5.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости оборудования и (или) стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему договору либо в случае расторжения договора по вине Поставщика он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п. 3.1, плюс пеня в размере, определяемом в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки оборудования и работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного, надлежащего к оплате по настоящему договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения работ Поставщик поставит оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или по требованию Покупателя компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему договору в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению сторонами своих обязанностей по договору.

7.5. В случае расторжения договора стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным оборудованием и фактически выполненными объемами работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями.

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения работ по настоящему договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.3. Содержание настоящего договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех сторонах.

9.4. Настоящий договор с приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый договор сторон относительно изложенного предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного уполномоченные представители сторон подписали и скрепили печатями настоящий договор в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты и подписи сторон: