Образцы договор на кровельные работы - портал с примерами справок

За собственный счет дефектов, появившихся по его вине, в течении 2 ух лет со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ по истинному договору. Оплачивается опосля сдачи всех выполненных работ на объекте и подписания акта приемки выполненных работ. Кровельная компания стп санкт - петербург и лнинградская область. Ни одна сторона не будет нести ответственность за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истинному договору, ежели обоснует, что ненадлежащее выполнение оказалось неосуществимым в следствии непреодолимой силы, чрезвычайных и неотвратимых при данных критериях событий. Должен досрочно принять выполненные работы. По мере производственной необходимости, не более% стоимости сметы, по согласованию сторон. Составляет: 88 888 руб. Несет полную ответственность за выполнение на объекте нужных мероприятий по технике сохранности, охране труда и окружающей среды. К истинному договору и по взаимной договоренности сторон меж. В случае преждевременного выполнения работ. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока. Должен в течении - х дней письменно вызвать. Оплаты за выполненные работы по истинному договору происходят в 3 шага, все этапы оплаты по данному договору фиксируются. Пени в расчете 0,1 % за каждый день просрочки. В случае появления форс - мажорных событий стороны должны в трехдневный срок уведомить друг друга. Устройство установка инверсионной кровли. Прайс, цены на кровельные работы. Воспринимает на себя обязательства по выполнению последующих работ: согласно.

Образцы договор на кровельные работы

Группа: Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 26.07.2013
Пользователь №: 16634
Спасибо сказали: 3 раз(а)

образцы договор на кровельные работы

Джо дассен, майлз дэвис, александр вертинский, элла фитцджеральд, элвис пресли, фрэнк синатра, дюк эллингтон, мария каллас, нина симон, эдит пиаф, луи армстронг, федор иванович шаляпин. Илья ефимович репин, эдгар дега, клод моне, иван константинович айвазовский, александр андреевич иванов, иван иванович шишкин, иван николаевич крамской, пьер - огюст ренуар, леонардо да винчи, франсиско гойя. Императрица екатерина, императрица екатерина, императрица елизавета петровна, императрица анна иоанновна, князь александр данилович меньшиков, правитель миша фшдорович, правитель пштр.

14.07.2015, 17:54
автор: gold777

Бланк наряда на сдельную работу. В этих документах указываются предпосылки доплат и доп работ, ответственные за выполнение этих работ, а также лица. Выборка более принципиальных документов по вопросцу бланк наряда на сдельную работу нормативно - правовые акты, консультации профессионалов и почти все другое, формы, статьи. Документы выписываются, при появлении отклонений до начала работ, как правило.

04.09.2015, 15:00
автор: wmedeiros4

Справку из военного комиссариата, так же как и квитанцию о оплате госпошлины, можно не предоставлять. В приложениях к нему содержатся новейшие бланки анкет. Фото в форменной одежде не принимаются. Собственный старенькый загранпаспорт и ксерокопию первой странички с фото старенького заграничного паспорта ежели срок его деяния еще не истшк.

02.08.2015, 11:39
автор: fantata

При желании, такую инициативу можно зафиксировать в письменной форме. Договоренность сторон о расторжении трудового контракта, оформляется методом составления отдельного документа - соглашения о расторжении, как правило, прекращении трудового контракта. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения может быть только при взаимном согласии работодателя и работника.

12.07.2015, 20:19
автор: Naruto572

Объявление кровельные работы образец

«Кровельные работы: Практическое пособие для кровельщика»

Дано сведения о видах и конструкциях крыш кровель. Рассмотрены подготовка основания под кровлю; устройство кровель из рулонных, мастичных и штучных материалов; ремонт всех видов кровель. Приведена новая технология устройства оснований кровель с применением электрического оборудования и инфракрасных облучателей, дано подробное описание устройства кровель из металлочерепицы и других листовых и мелкоштучных материалов, широко используемых в коттеджном строительстве.

Для подготовки и повышения квалификации кровельщиков, будет полезна учащимся ПТУ, колледжей, инженерно-техническим работникам, специалистам и ответственным за безопасное проведение кровельных работ.

© В. Б. Белевич, 2002

©Макет, оформление, «Издательство НЦ ЭНАС», 2003

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРЫШАХ, КРОВЛЯХ. Классификация крыш

Глава 3. КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ. Классификация мастик

Герметики отверждающиеся. Унигекс

Глава 5. ЛИСТОВЫЕ И МЕЛКОШТУЧНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Асбестоцементные кровельные материалы

Глава 6. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ. Основания под кровлю

Глава 7. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Кровли из битумных, битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов

Кровельные работы в Воронеже

Важный этап строительства дома – обустройство кровли. От качества монтажа крыши будет зависеть не только надежность защиты жилой площади от атмосферных осадков, но и ее теплоизоляция, звуконепроницаемость и т.д.

Что подразумевают грамотно выполненные кровельные работы? Речь идет о спектре принципов, правильное сочетание которых позволяет нашей компании занимать лидирующие места в сфере предоставления данного рода услуг на воронежском рынке:

• использование проверенных опытом, прочных материалов;
• работа по проектной документации;
• оптимальный расчет затрат;
• реализация задач любого уровня сложности;
• конкурентоспособная стоимость кровельных работ.

Мы осуществляем весь комплекс мероприятий, связанных с монтажом, обустройством, утеплением и ремонтом крыш – имея за плечами сотни успешно воплощенных проектов, наши специалисты прочно заработали репутацию надежных, ответственных партнеров.

Прайс лист кровельных работ предусматривает проведение перечня строительных операций, среди которых выделяются следующие направления:

• Целостная замена кровельной конструкции дома.
• Реконструкция и восстановление кровли, ее капитальный ремонт.
• Диагностика и мелкий ремонт крыши.
• Обустройство и утепление конструкции.
• Гарантийное обслуживание.

В рамках осуществления монтажно-строительных задач, мы готовы предложить лучшие цены на проведение кровельных работ в Воронеже, открывая клиентам широкий ассортимент услуг:

• кровля конструкций любой сложности;
• устройство кровельных пирогов;
• утепление, паро- и гидроизоляция крыш;
• вариативность выбора кровельных покрытий;
• монтаж люков, мансардных окон;
• подшивка крыши потолочными панелями или вагонкой;
• монтаж лестниц, водосточных систем, снегодержателей и прочих необходимых аксессуаров.

Детальнее ознакомиться с направлениями деятельности компании, узнать актуальные расценки кровельных работ поможет прайс на кровельные работы.

Прайс на кровельные работы Воронеж оценивается как один из самых доступных, а итоговая стоимость кровли складывается в зависимости от совокупности ценообразующих факторов, среди чего:

1. Объем выполняемых операций.
2. Сложность и нестандартность представленных конструкций.
3. Дороговизна и количество используемых материалов.
4. Высота крыши.
5. Время года

Рассчитать приблизительную цену кровельных работ можно самостоятельно, благодаря удобному интерфейсу сайта, или воспользовавшись помощью нашего менеджера.
Наша схема сотрудничества с клиентами предполагает:

• вызов на объект специалиста-кровельщика, производящего необходимые замеры и расчеты;
• оценка стоимости работ и составление сметы;
• согласование с клиентом условий и требований, подписание договора;
• закупка материалов, оперативное проведение строительных мероприятий;
• сдача объекта.

Безопасная, долговечная крыша с высокими эксплуатационными характеристиками? Мы позаботимся о каждой детали и мелочи!

Мастер-кровельщик, профессиональный монтаж кровли

Как хорошо, если под крышей дома твоего собираются родные и близкие люди. И как плохо, если у кого-то вдруг «поехала крыша». Этимологические изыскания, связанные с термином «крыша», можно проводить долго, потому что крыша существует столько времени, сколько существует сам человек. А если перейти от этимологии к практике, стоит напомнить о материалах, которые используются для крыш. Дерево, камень, черепица, дерн, шкуры, солома, тростник, кора, листья — все годилось для защиты от капризов неба. Современные кровельные материалы (фальцевая кровля, керамическая черепица, металлочерепица, мягкая кровля, еврошифер, профнастил) и технологии устройства кровли следуют вековым традициям, но при этом основываются на новейших достижениях науки. Новых кровельных материалов становится все больше.

Постоянное появление новых материалов заставляет мастеров-кровельщиков находиться в профессиональном «тонусе». А бурное развитие малоэтажного строительства подталкивает кровельщика к изучению других строительных специальностей. Вдруг ему будет необходимо при обвязке бруса положить два ряда кирпичей, то есть выполнить работу каменщика? Или понадобятся навыки работы с деревом для установки стропил, монтажа обрешетки и пр. Нанимать нужных профи для таких небольших по объему, но необходимых работ накладно и долго. Так что современный мастер по кровлям понемногу превращается в универсала.

Истинного «профи» в кровельном деле, считает Дмитрий Новиков, и отличает его универсализм. Кроме собственного ремесла, нужно и кирпич уметь положить, и с деревом работать, и чертежи читать… А еще мастера видно по тому, как он с инструментом обращается, как следит за ним, как его обслуживает, ремонтирует. Профессионала отличают основательный подход к делу, чистота и аккуратность в работе, эстетика и красота в конечном результате. И ещё очень приветствуется в работе творческий, неравнодушный подход к объекту. Ведь не каждый заказчик заберётся на кровлю. И если ты уж взобрался на высоту – расскажи Заказчику, что и как можно улучшить.

Сам Дмитрий кровлей, или как ее иногда называют, «пятым фасадом», занимается с 1998 года. Домов, особняков и коттеджей за это время покрыто и перекрыто много. С особым интересом Дмитрий берется за объекты, на которых нужно проводить реконструкцию кровель с заменой геометрии, для получения полезных мансардных помещений. На персональной страничке Дмитрия Новикова на портале есть такой дом в Дмитрове с использованием покрытия «чешуя Витязь». Интересными были и работы по замене кровли на жилом доме в поселке Дарьино, и на храме Фёдора Стратилата в Архангельском переулке в Москве.

Чем дольше работал в профессии Дмитрий, тем отчетливее понимал, что нужно как-то объединяться с коллегами. Чтобы обмениваться информацией, помогать друг другу, создавать нормативы в кровле, а в последующем - создать школу для обучения профессии. И такой Союз был создан - www.cоюзкровельщиков.рф Для России это случай – беспрецедентный. Некоммерческое партнерство «Союз кровельщиков» в сентябре 2011 года проведёт выставку «История московских кровель», совместно с музеем «Истории Москвы» и заявит о своих планах работы в профессиональном сообществе.

Серьезные планы у Союза кровельщиков в плане подготовки кадров. Сейчас в Москве по приблизительным оценкам не хватает 2-3 тысяч профессиональных кровельщиков. Профессию эту все чаще передают «из рук в руки». Сам Дмитрий Новиков научил своему ремеслу не один десяток человек. Среди его бывших учеников – генеральный директор ООО СК «МЭСТ» Виталий Машков, оставивший вот такую запись в личном блоге Новикова: «Хочу выразить огромную благодарность за то, что ты научил в своё время меня кровельному ремеслу. Тот подход и то качество, с которым ты предоставляешь свои услуги, можно без каких-либо оговорок назвать высочайшим! Ты настоящий мастер. Я действительно горжусь тем, что учился у такого профессионала. Я также в своей работе делаю упор на качество - как ты учил, и считаюсь очень хорошим мастером. И это благодаря тебе. Спасибо тебе за всё! Успехов тебе и процветания! Ты очень ценный человек. Будь таким и дальше. И учи людей правильному подходу к тому, что они делают».

Если планы Союза кровельщиков по подготовке кадров осуществятся, то мастеров с «правильным подходом» к делу в России прибавится.

Если Вы хотите задать вопросы или поддержать мастера - оставьте комментарии к статье.

Вам понравилась история Дмитрия Новикова? Голосуйте!

Желаю победы Дмитрию!
Вместе выполнили несколько сложных проектов по реконструкции кровель, где мне довелось поработать в качестве архитектора и конструктора.Многие кровельные узлы ,не отображенные в чертежах. были успешно реализованы бригадами под управлением Новикова Д.А.Дмитрий постоянно сам совершенствует свое мастерство и передает его другим, активо участвует во всех меропиятиях, которые связаны с кровельным мастерством, будь то Россия или Европа.
Серобавин Валерий.

Система Умный дом, Система автоматизации Division server, Система автоматизации Division client, Системы домашней автоматизации премиум-класса, Проектирование и монтаж систем домашней автоматизации, Разработка ПО для домашней автоматизации на iPhone и iPad. Разработка электронных контроллеров, RS-485, Автоматизированная система освещения, Управление освещением, Контроль микроклимата, Гостиничные системы, автоматизация гостиниц. GPS-мониторинг автомобильного транспорта, GPS-мониторинг автотранспорта, Установка автомобильных охранных систем и Car-Audio, Автомобильные коммутаторы Искра, Поставка оборудования и монтаж автомобильных моек. Строительство и проектирование коттеджей, Строительство и проектирование домов, Проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, Система безопасности, Видеонаблюдение, Домофон и контроль доступа, Домашние кинотеатры, Мультирум. Группа Компаний Техно разработка, проектирование и внедрение интеллектуальных устройств для повышения качества жизни и успешного бизнеса. http://techno2000.ru 88632957555 systemumnyidom@mail.ru

Желаю Дмитрию победы. Несколько объектов работал под его руководством. Очень многому научился в сроительстве современных кровельных конструкций. Дмитрий отличный МАСТЕР-КРОВЕЛЬЩИК, талантливый организатор и руководитель. Удачи Дмитрий Александрович.
Воробьев Николай.

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала заказчика), 2016, 2017 - Договор строительства, строительного подряда - Образцы и бла

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

___________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы (наименование объекта). расположенного по адресу: ___________________________, связанные с (монтажом кровли/ремонтом кровли). и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации) .

1.6. Подрядчик выполняет работы с использованием материала Заказчика.

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «___»__________ 20__г. по «___»__________ 20__г.

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3.1. Выполненные кровельные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение _____________ со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: _____________.

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

4.4. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.5. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение _____. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

4.6. Датой оплаты считается дата (дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика) .

5.1. Заказчик обязан:

• своевременно, по акту передать Подрядчику необходимые материалы для выполнения кровельных работ, отвечающие требованиям качества и безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;
• оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;
• обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;
• обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
• произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Заказчик вправе:

• осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
• требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
• вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;
• требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;
• отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
• отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;
• в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;
• требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
• запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

5.3. Подрядчик обязан:

• осуществить кровельные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей стоимость работ;
• использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у него неиспользованного материала;
• обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации;
• своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию;
• выполнять работы лично;
• исполнять полученные в ходе выполнения кровельных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
• при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
• извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение _____ с момента их возникновения;
• возвратить предоставленные Заказчиком материалы либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, в случаях досрочного расторжения договора по вине Подрядчика;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Подрядчик вправе:

• в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо;
• требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;
• требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;
• требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;
• требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;
• потребовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала;
• требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
• отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности материалов, технической документации, не примет необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности выполняемой работы;
• не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности, непредоставление материала препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок;
• отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением договора.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Заказчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

6.13. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6.14. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено _____________.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд _______________.

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _______ дней с даты получения претензии.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок _____________.

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала заказчика)», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала заказчика)»

Договор строительства, строительного подряда

договорподряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком. берет на себя обязательства выполн.

Трехсторонний договорподряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика )

Договор строительства, строительного подряда > Трехсторонний договор подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика)

трехсторонний договорподряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика ) г.

Похожие документы Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)