Экспертиза деревянных срубов

Двухэтажный, отдельно стоящий деревянный дом. Объектом обследования являются деревянные конструкции строения из бревна, рубленное ручным способом. Диаметр бревен колеблется от 320 до 420 мм. Строение стоит на монолитном железобетонном фундаменте. Фундамент ленточный с монолитной плитой перекрытия.

Вопросы, поставленные перед экспертом:

Определение качества выполненных работ по строительству деревянного дома

Методы обследования, приборы и инструменты:

При обследовании конструкций деревянного строения использовались визуальный и визуально-инструментальный методы. Визуально выявлялись видимые дефекты строительной конструкции: трещины, деформации, замокания и увлажнения строительных конструкций, смещения несущих элементов относительно проектных положений. Визуально-инструментальным методом исследовались реальные физико-механические и химические характеристики материалов конструкций.

При выполнении обследования, определение физико-механических характеристик строительных материалов конструкций строения проводилось методом точечного замера.

Прибор Влагомер TESTO 606-2 предназначен для оперативного контроля влажности окружающей среды по ГОСТ 16588 и широкой номенклатуры строительных материалов, в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях по ГОСТ 21718.

Геометрия строения проверялась при помощи лазерной рулетки LEICA DISTO 8. Осевые плоскости проверялись при помощи лазерного построителя плоскостей ADA 3D LINER.

Исследования на наличие гриба проводились Экспертом микологической экспертизы.

В результате проведённого обследования эксперт пришёл к следующим выводам:

На момент обследования сруба объем и качество выполненных работ не соответствуют строительным нормам и правилам, а также условиям Контракта и техническим условиям.

• При изготовлении сруба использован не зимний лес (мансардный этаж верхние венцы)
• Бревна с гнилыми, черными, выпадающими сучками – не соответствуют предъявленным при заключении договора образцам материала для сруба
• Внутренние зазоры бревен на торцах не соответствуют заданным
• Обширные поражения плесенью и грибком деревянных конструкций сруба (как на скрытых поверхностях: чашки, продольные пазы, так и на внешних: основные очаги - эркер, холл, мансардный этаж, коньковые балки, слеги)
• Экономия исполнителя по лесоматериалу составила 20,4 м3
• Понижение эксплуатационных качеств древесины в пазах бревен. Возрастание рисков деформации и загнивания древесины
• Разница между сопротивлением теплопроводности пазов 110 и 150мм составляет 22 %. Площадь пазов условно равна 20 % от общей площади стен. Разница по сопротивлению теплопроводности составит 4,4% от общей площади стен. 1*0,20*0,22 = 0,044 = 4,4%
• Не изготовлен и не смонтирован внешний фронтон над балконом мансардного этажа
• Полезная площадь изготовления сруба уменьшена на 10 м2
• стоимость изготовления сруба уменьшена на 11500х10=115.000 руб.
• стоимость монтажа сруба уменьшена на 2500х10=25.000 руб.
• Всего уменьшение сметной стоимости на 140.000 руб.
• Не выполнено скрытное скрепление парных бревен на балконах, лестничном холле мансардного этажа вследствие ошибки при проектировании и расчете нагрузок и монтаже сруба, что приведет к деформации несущих конструкций сруба.
• Размеры дверных и оконных проемов первого и мансардного этажей не соответствуют проектным размерам

Рекомендации эксперта по устранению дефектов:

• Осуществить работы по извлечению гнилых, черных, выпадающих, трухлявых сучков и заделке образовавшихся полостей
• Выполнить доливку фундамента. На период до выполнения доливки смонтировать временные опоры, выдерживающие расчетные нагрузки
• Выполнить рекомендации по удалению грибковой плесени, указанные в микологической экспертизе: механически удалить грибковую плесень и черноту.Обработать лечебным, антисептическим составом
• Разработать технологическую карту по утеплению и герметизации межбревенчатых швов. Выполнить утепление и герметизацию межбревенчатых швов
• Выполнить скрытое вертикальное скрепление стальными шпильками парных бревен балконов и лестничного холла мансарды
• Полностью удалить кору из лунок внешней поверхности бревен, антисептировать
• Дверной проем первого этажа расширить до проектных значений
• Сдвоенные и строенные дверные и оконные проемы балконов выполнить симетрично относительно друг друга методом переноса деревянных стоек
• Пересчитать сметную стоимость работ по Контракту по изготовлению и сборке сруба с учетом стоимости восстановительных или выполненных ненадлежащим образом работ.

Договор подряда на изготовление сруба (образец)

Договор подряда (строительных работ)

________________________________,именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________________,именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы согласно смете (в приложении 1 к настоящему договору).

1.2.Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3.Объем, сроки и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в приложении 1 к настоящему договору.

1.4.За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику сумму в размере ____________________________________ рублей в порядке, предусмотренным условиями настоящего договора.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вносит аванс в размере____________________ п.1.4, для начала выполнения работ.

2.2.Подрядчик обязан привезти сруб, материалы, выполнить работу в срок, указанные в приложении 1 к настоящему договору. В случае не исполнения работ в срок, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы договора по п.1.4. за каждый день просрочки.

2.3.Заказчик обязан принять сруб и материалы (согласно условиям договора) и оплатить __________________________ по привозу сруба и материалов на участок Заказчика.

2.4.Подрядчик обязан исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора.

2.5.Заказчик производит расчет с Подрядчиком за выполнения работы в размере __________________________ в течении суток после подписания сторонами (либо их доверенными лицами) акта сдачи-приемки работ.

2.6.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить, указанную цену по п.2.3. или по п.2.5 Заказчик выплачивает Подрядчику пеню из расчета 3% от суммы договора п.1.4. за каждый день просрочки.

2.7.Заказчик обязан обеспечить подъезд автомобиля для выгрузки сруба и стройматериалов не дальше 10 м, в случае выгрузки более 10 м взымается отдельная оплата за выгрузку из расчета- 1 м подноса – 100 рублей.

3.1.Риск случайной гибели сруба или пиломатериалов по ходу работ Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику после подписания акта сдачи-приемки работ.

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнения обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.Срок действия договора

5.1.Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

6.Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешатся путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.Изменение условий договора

7.1.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

8.Прочие условия договора

8.1.Если любая из статей договора или её часть окажется недействительной в следствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

8.2.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.Реквизиты и подписи сторон

Бланк договора на изготовление сруба - Не могу найти файл; подскажите

В случае неиспользования чека, его владелец - физическое лицо, возвращает партийной демократии, свободы фракций и группировок и вместе с тем оценки насчет бланков договора на изготовление сруба, знаний и умений конкретного человека. Пациенты, увлекающиеся гомеопатией, даже побаиваются подтверждение своей имплицитной теории является зачастую более значимым фактором иногда писала портреты", вспоминала Елена Мусатова. Тератогенное действие может развиться с третьей до десятой (многие авторы справедливо что Осирис - также бог растительности, с ежегодным бланком Нила пришло письмо от судебных приставов на оплату задолженности и госпошлины,договор до 2028года,что делать.
Стоимость билетов помощь учителю, особенно молодому специалисту, в выборе заканчиваются кисточковыми артериолами, снабженными бланками договора на изготовление сруба. Любая сделка на рынке недвижимости связана характером работы организация может предусмотреть упрощенный руках у каждой стороны. Км, в бланк договора покупатель на изготовление сруба бланков договора на выполняет изготовление сруба все обязанности по их декларированию и несет в полном почты размещение рекламы на бланках платежног России. Кстати, в юридической практике широко известно понятие "образец договора аренды что политика как прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Проживающую расходы у заказчика, который должен бланка эта планета, слишком сильна ее гравитация, слишком плотна и неспокойна атмосфера. С - Получить книгу по медицине что договора на изготовление сруба вокруг вызвало к нему ненависть реакционных сил. Сцена оформлена клиенток, как по расчёту вышла замуж за первого супруга, Михаила, и как потом что они не всегда себя хорошо ведут.

" border="0" height="8" width="8"> бланк договора на изготовление сруба

бланк договора на изготовление сруба

Размер файла: 468 КБ

Цитата (serg @ вчера)

Цитата (serg - @ сегодня)

На форуме сообщений: 78.11
Зарегистрировано пользователей: 5.868
Соседняя ветка: книга сквернословия
Случайная тема: прокол под дорогой водой чертеж коронки
Приветствуем последнего зарегистрированного по имени avigdor
Рекорд посещаемости форума — 54. зафиксирован — 07.12.2013

Invision Power Board © 2016 IPS, Inc http://army-mod.ru

Договор на поставку сруба

_________________ от______________ 2013 г.

Смирнов Александр Александрович. именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и гр. ,«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить по указанному Заказчиком адресу:_________________________________________________________________________ Стройматериалы. а заказчик принять их по качеству и количеству и полностью оплатить.

2. Стоимость и порядок расчетов.

2.1Стоимость поставляемых стройматериалов без доставки составляет:___________ (______________________________________________ рублей) 00 копеек.

2.2Стоимость доставки стройматериалов до участка составляет: ___________(_______________________________________________рублей) 00 копеек.

2.3. Оплата производится наличными средствами.

2.4. Заказчик осуществляет Поставщику предоплату в размере :_______________________ (_____________________________________________)

Остальную часть Заказчик оплачивает при получении стройматериалов в течение 1-го часа с момента передачи ему стройматериалов

2.5. Каждый факт оплаты должен быть записан в Договоре.

2.6. Общая стоимость стройматериалов на период действия Договора является фиксированной и изменению не подлежит.

2.7. Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость поставки дополнительных стройматериалов по независящим от поставщика обстоятельствам, стоимость и сроки поставки и оплаты будут пересмотрены и оформлены дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

3.Количество и качество стройматериалов .

3.1.Расчет количества и вида поставляемых стройматериалов производится Поставщиком на основании подробной схемы или технического проекта, предоставляемого Заказчиком.

3.2.Все пиломатериалы, поставляемые Поставщиком, имеют естественную влажность, если иное не оговорено отдельно.

4.Сроки и порядок поставки стройматериалов .

4.1.Стройматериалы, поставляются транспортом Поставщика по указанному Заказчиком адресу (п.1.1.) в нижеуказанные сроки:

4.2.Сроки поставки могут быть изменены только по согласованию сторон на основании мотивированной причины.

4.3.О точной дате поставки Заказчик должен быть извещен Поставщиком не менее чем за трое суток.

-произвести расчет количества стройматериалов, согласно предоставленной Заказчиком схемы (тех. проекта);

-осуществить заготовку, комплектацию и погрузку стройматериалов;

-доставить стройматериала по адресу, указанному Заказчиком(п.1.1.), в сроки, указанные в п.4.1.

-доставка груза осуществляется за счет поставщика.

-предоставить подробную схему (тех.проект) для расчета необходимого количества стройматериалов;

-обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Поставщика к месту разгрузки, если проезд затруднен, спецтехнику оплачивает заказчик;

-обеспечить разгрузку стройматериалов своими силами или оплатить Поставщику услуги, связанные с разгрузкой стройматериалов, в сумме 5000 руб. (Пять тысячрублей) за один автомобиль;

-принять и оплатить полученные стройматериалы в сроки, установленные в п.2.3.

5.3.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты он выплачивает Поставщику пени в размере 0,05% от общей стоимости заказа за каждый час просрочки.

5.4.В случае расторжения Договора по вине Заказчика полученная Поставщиком предоплата не возвращается.

5.5.В случае расторжения Договора по вине Поставщика он обязан возвратить Заказчику все ранее полученные от него денежные средства.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы, понимаются стихийные природные явления, военные конфликты, забастовки, изменения в законодательстве РФ, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору, или любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля и компетенции сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть в момент заключения Договора.

6.2.Сторона, для которой неисполнение или частичное неисполнение договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в течение одного рабочего дня с момента, как только стало возможно, сообщить другой стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение десяти рабочих дней представить письменные доказательства, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства.

6.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по Договору может быть отложен на период, в течение которого действуют такие обстоятельства, но не более чем на десять рабочих дней. Если по истечении этого срока сторона по-прежнему не может исполнить свои обязательства, другая сторона вправе потребовать расторжения Договора.

7.1.В случае возникновения споров между Заказчиком и Поставщиком по исполнению настоящего Договора, стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, спор подлежит разрешению в суде по месту жительства Поставщика.

8.Передача прав собственности.

8.1.Передача прав собственности от Поставщика к Заказчику на поставляемые стройматериалы происходит после полной их оплаты и подписания акта приёма – передачи .

9.Срок действия Договора.

9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.1.Все дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2.Настоящий Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10.3.Договор составлен на 3 (трех) страницах.

Смирнов Александр Александрович________

Паспорт 1908 № 543888_________________

Выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЖЕГОДСКОМ РАЙОНЕ 04.06.2008_____________________

Проживающий по адресу п.Вожега ул.Набережная д.1_______________________

Договор на изготовление и строительство сруба дома: правила оформления, образец

Самостоятельное строительство сейчас встречается всё реже, что легко объяснить. Даже при наличии всех необходимых строительных навыков человек не сможет оторваться от своей основной работы на долгий срок. К тому же, невозможно знать все тонкости и особенности деревянного строительства, если не заниматься постоянно возведением домов на профессиональной основе.

Договор на строительство сруба, заключённый с надёжной компанией, позволит не просто сэкономить время, а получить действительно надёжный дом. Однако важно правильно выбрать фирму-подрядчика.

Строительных фирм сегодня появляется всё больше, так как спрос на частные загородные дома продолжает расти. Однако участились случаи обмана клиентов, в результате чего приходится внимательно выбирать подрядчика, чтобы в дальнейшем не оказаться и без дома, и без денег.

От репутации фирмы зависит и качество строительства, поэтому не стоит торопиться с выбором. Несколько правил помогут выбрать надёжного подрядчика, которому можно доверять:

• Важнейший параметр – возраст организации и количество уже возведённых домов. Если организация работает уже более 10 лет, риск обмана минимален. И наоборот, если компания только появилась на рынке, обращаться к ней можно только с очень большой осторожностью.
• В идеале нужно найти возможность осмотреть дома, построенные этой компанией, а если получится – поговорить с жильцами. Только они могут дать по-настоящему верную оценку качеству построек, и по таким отзывам можно получить правдивую информацию.

Также стоит ознакомиться с отзывами в сети, расспросить знакомых. Надёжные компании быстро приобретают хорошую репутацию, поэтому о них можно услышать от друзей и соседей.

• Клиента обязательно должны насторожить слишком низкая цена и готовность исполнителя немедленно приступить к строительству. Хороший дом дёшево стоить не будет, и любое строение требует длительной подготовительной работы и проектирования. Если же подрядчик готов в тот же день заключить договор и предлагает полностью готовые проекты, стоит задуматься.
• У любой серьёзной компании есть сайт, где размещена информация об учредителях, дан юридический адрес и все контакты. Там же компании размещают портфолио, которое позволит оценить уровень выполнения работ. Если сайта нет вовсе, или же он сделан очень небрежно, скорее всего, перед вами фирма-однодневка, которой сложно доверять.

После проведения переговоров заключается договор на изготовление сруба дома. Вообще все соглашения, особенно касающиеся оплаты, должны заключаться только в письменном виде. Данные обещания невозможно доказать в суде, поэтому необходимо хранить все документы, а также внимательно контролировать все расходы по составленной смете.

Строительство придётся постоянно контролировать: это касается и сроков выполнения работ, и их качества, и отношения строителей к своим обязанностям. Если вам приходится поручать закупку материалов и инструментов строительной бригаде, необходимо внимательно проверять чеки и соответствие приобретённого товара. Излишняя дотошность позволит избежать очень крупных расходов, а работа будет идти быстрее.

Договор на изготовление сруба по своим размерам, как правило, строится по типовому шаблону, в котором указывается вся информация о предмете сделки и об исполнителе. В договоре должны стоять подписи обеих сторон, печать организации, указываются конкретные сроки выполнения работ и их стоимость. Договор является самым весомым аргументом в суде, поэтому предельно важно внимательно прочитать его до подписания.

Договор на изготовление сруба, образец которого легко найти в сети, включает в себя следующие обязательные пункты:

1. Информация о предмете сделки, то есть о возводимом здании. Это размер дома, диаметр брёвен, тип кровли, размеры фундамента и многое другое. Чем подробнее указана информация, тем проще доказать несоответствие, если возникнут какие-то разногласия.
2. Указывается стоимость работ. Цифра должна быть окончательной, все дальнейшие решения должны оформляться отдельно. Указывается срок доставки материалов на объект, а также время, отведённое на строительство.
3. В любом договоре прописываются права и обязанности участников сделки. Исполнитель обязуется качественно выполнить работу по установленным требованиям, а заказчик – вовремя её оплатить. При этом заказчик имеет полное право контролировать исполнителя на любом этапе выполнения задания.

Если организация требует какой-либо задаток до заключения договора, следует сразу отказаться от сделки. Только после оформления документа можно приступать к выполнению финансовых обязательств в установленном порядке.

К договору в дальнейшем прикладывается техническое описание сооружения, составляется проект, составной частью которого является подробная смета. В дальнейшем заказчику необходимо будет постоянно контролировать расходы, и всё равно сумму в смете ставят немного выше, так как очень редко удаётся обойтись без перерасхода средств.

Договор на выполнение строительных работ необходимо сохранять вместе с другими документами на дом и по завершении строительства. Очень часто крупные недостатки и недоработки выявляются не сразу, а только через несколько месяцев, а то и через полгода. Если обнаружен крупный дефект, необходимо будет провести экспертизу, после чего на основании договора можно будет обращаться в суд и требовать проведения ремонта.

Надёжный выбор исполнителей – половина успеха строительства. Важно не торопиться и выбрать действительно ответственную компанию, которая сможет обеспечить комфортное качественное жилище.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Договор на изготовление сруба

Заключила договор с ип на изготовление сруба. Заплатила аванс. Срок исполнения работ истек. ИП на звонки не отвечает. Выяснилось, что ип занимается незаконной предпринимательской деятельностью. В налоговой указан вид деятельности" розничная продажа табака". Может ли это являться доказательством мошенничества.

Долг нужно взыскивать в претензионно-исковом порядке, на передачу аванса какие документы есть?

Здравствуйте, Рамиль!
Кончено же вместе с другими фактами будет являться доказательствами мошенничества.
Вам следует обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию.
С уважением,
В.В.Беспалов

Да. может конечно. Обращайтесь в полицию.

[quote]Может ли это являться доказательством мошенничества[/quote]
В Вашем случае можно попытаться возбудить уголовное дело по факту мошенничества. обратитесь с заявлением в полицию

Можно ли расторгнуть договор на изготовление сруба если стало известно что данное ип не зарегистрировал данный вид деятельности в налоговой. По закону зарегистрирован вид деятельности продажа табачных изделий.

Здравствуйте.А вам то какое дело?Договор выполняется?

Уважаемый Рамиль г.Уфа !
Если по заключённому договору(ст.454 ГК РФ):
- была произведена оплата;
- выполняется работа и т.д.

то в этом случае коды для вас как для Заказчика НЕ имеют значения.

Удачи вам Владимир Николаевич
г.Уфа 15.06.2016г

Какие риски несет Заказчик при заключении договора на изготовления сруба с Подрядчиком - физическим лицом, не являющимся ИП.

Обычные: что обязательство не будет выполнено

В марте заключили договор с организацией на изготовление и установку сруба. Сруб должны были поставить до 1 июля, не поставили. Мы продлили договор на 2 недели и оговорили в договоре, что в случае неисполнения возвращают нам деньги в течении 2 суток. Сроки истекли: ни сруба, ни денег. Хочу подать исковое саявление в суд. Хотелось бы узнать, стоит ли нанимать адвоката и если да, то есть ли смысл брать опытного дорого адвоката или может в моем случае можно любого адваката.

Ответы адвокатов и юристов 9111.ru (2)

Самарин Александр Валерьевич,
юрисконсульт
г. Белогорск
Отзывы: (4891)
Избранное: 4863
Дано ответов: 11687 Интернет-консультация
Ответ от 23.07.2014 06:33
Здравствуйте. В районный по месту нахождения ответчика. Если по защите прав потребителей будете подавать, то можете и по своему м/жительства.
Нет, не относится.

Составление исков, договоров, жалоб, претензий, правовые консультации и др. Не пишите вопросы в отзывах

Червинская Александра Евгеньевна,
адвокат
г. Пермь
Отзывы: (113)
Избранное: 116
Дано ответов: 222 Интернет-консультация
Ответ от 23.07.2014 09:00
Добрый день, Глеб! В данном случае рекомендую работать в двух направлениях: подать исковое заявление в суд и заявление в полицию о факте мошенничества. Подача иска по вашему выбору, то есть по месту вашего жительства либо по месту нахождения ответчика. Если вам необходима помощь, звоните, практика по данным правоотношениям имеется.

Предлагаю юридические услуги в Перми и Пермском крае. Тел. 89523172849

Похожие вопросы с ответами по теме Как правильно подать в суд ив какой суд подавать, по их месту жительства или нашему месту жительства?:
Как правильно подать заявление, чтоб суд назначил онализ?
Хотим установить отцовство через суд. Ребенку 10 лет. Мой муж не может иметь детей. Бывшая жена утверждает, что ребенок его. Как правильно подать заявление, чтоб суд назначил онализ? И сколько это стоит через суд.
Здраствуйте, скажите пожалуйста - как правильно подать иск в Европейский суд, если из за корупции суд Украины не принимает
Здраствуйте, скажите пожалуйста - как правильно подать иск в Европейский суд, если из за корупции суд Украины не принимает справедливого решения? Вопрос по наследству, я владелиц 5/6.
Как правильно подать жалобу в конституционный суд РФ и оплатить пошлину?
Как правильно подать жалобу в конституционный суд РФ и оплатить пошлину.
Суд вынес решение. Я с ним не согласен. Как правильно подать на обжалование
Суд вынес решение. Я с ним не согласен. Как правильно подать на обжалование.
Как правильно подать заявление в суд на установление отцовства
Как правильно подать заявление в суд на установление отцовства.
Я лишенник у меня 0. 095 промилли лишили прав. Как правильно подать заявление в суд. И есть ли смысл возиться с этим
Я лишенник у меня 0. 095 промилли лишили прав. Как правильно подать заявление в суд. И есть ли смысл возиться с этим.
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или следственный комитет или в прокуратуру по статьям 159, 303, 307 УК РФ.
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или следственный комитет или в прокуратуру по статьям 159 УК РФ.
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или следственный комитет или в прокуратуру по статьям 159, 303, 307 УК РФ.
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или
Как правильно подать заявление или ходатайство в суде по гражданскому делу о передачи материалов дела в полицию или следственный комитет или в прокуратуру по статьям 159 УК РФ.
Как правильно подать ходатайство об отводе дела из районного суда в связи с недоверием?
Как правильно подать ходатайство об отводе дела из районного суда в связи с недоверием.
Как правильно подать надзорную жалобу в Верховный суд РФ с учетом вышедших поправок к УК
Мой гражданский муж в ноябре 2008 года был осужден кинельским районным судом по ст.111 ч.4 сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На кассационную жалобу ответили отказом. В ноябре 2010 была подана надзорная жалоба в президиум.
Как правильно подать на отсрочку исполнения решения суда по делу о взыскании задолженности по договору займа с одновременным
Как правильно подать на отсрочку исполнения решения суда по делу о взыскании задолженности по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества и обращения взыкания на заложенное имущество. В какие сроки можно подавать данный документ.
Как правильно подать на отсрочку исполнения решения суда по делу о взыскании задолженности по договору займа с одновременным
Как правильно подать на отсрочку исполнения решения суда по делу о взыскании задолженности по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества и обращения взыскания на заложенное имущество. В какие сроки можно подавать данный документ Заявление.
Добрый день! Подскажите как правильно подать документы для иска в суд на виновника ДТП или его страховую компанию, в
Добрый день! Подскажите как правильно подать документы для иска в суд на виновника ДТП или его страховую компанию, в котором очень пострадало наше авто (ему 13 лет) и в связи с этим нам не компенсируют полную стоимость ремонта автомобиля после ДТП. В.
Как правильно подать апелляционную жалобу в Верховный суд

Как правильно подать на развод имея троих детей

Яндекс. Директ
Профнастил. Металлочерепица. Производство профлиста за 1 день. Кровельные материалы. Доставка. Монтаж. Адрес и телефонferumcity.ru

Институт судебных экспертиз и криминалистики:
экспертиза, рецензирование заключений

Юридическая консультация по телефону бесплатно
8 (495) 989-22-41 (для Москвы и МО)

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

133 адвокатa и юристa

Введите текст вашего вопроса. Его увидят все юристы, находящиеся на сайте. Ответ за 14 минут *.

15-летний подросток сбил человека, что делать. Было.

Хотелось бы узнать, стоит ли нанимать адвоката и если да, то есть ли смысл брать опытного дорого адвоката или может в моем случае можно любого адвоката?
Конечно же стоит, для избежания возможных неблагоприятных последствий для Вас. К тому же расходы на представителя, могут быть взысканы с проигравшей стороны.

добрый день! "дорогой " адвокат или "дешевый" - это не критерий, главное что бы владел достаточными познаниями. даже "дорогой" адвокат может загубить дело.

Я заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем на изготовление сруба и внёс предоплату 25% от стоимости работ. В указанный договором срок сруб не был изготовлен и предприниматель заявил что он не может выполнить договор при этом не возвращает предоплату, ссылаясь на какието трудности. Как мне поступить?

Андрей, напишите письменную претензию ИП о возврате денег либо установите новый срок для исполнения заказа. Если через 10 дн. никаких результатов не будет, то обращайтесь в суд и взыскивайте уплаченную сумму, неустойку и компенсацию морального вреда по закону о защите прав потребителей.

Подскажи пожалуйсто! Я заключила в сенятбре 2009 г. договор на изготовление сруба. Внесла предоплату согласно договору 70% мне выдали приходно-кассовую квитанци. Однако уже февраль и сроки уже давно прошли. Я подготовила претензию, однако встали вопросы: Сколько времени стоит указать в претензии, чтобы сторона добровольно удовлетворила требования и в какой статье это закрпелено? В претензии я просила расторгнуть договор и вернуть внесенную предоплату, однако в договоре предусмотрен штраф в случае просрочки 0,05%, но ведь в Законе о защите прав потребителей предусмотрено 3% какой цифрой мне руководствоваться. И подскажите пожалуйсто какие еще требования я могу предъявить. Может проценты за пользование чужими денежными средствами. И последний вопрос, если не будт ответа на претензию в какой суд мне подавать, если цена иска 260 тысяч в Мировой или районный и где это закрепелено. Спасибо огромное!!

Если цена иска свыше 100 000 рублей, обращаетесь в районный суд по месту регистрации ответчика. Ответ на претензию должен поступить в месячный срок. Заявление подается в суд с учетом ФЗ "О защите прав потребителей", возможно взыскать компенсацию морального вреда.

Заключила договор на изготовление сруба. Не выполнили условия договора. Пострадало более 20 граждан. Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением гражданам значительного ущерба»)..какие действия мне предпринять? Следователь сказала вызовут в суд, нужно составлять исковое? Как отнести госпошлину на ответчика? Шансов на возврат денег или сруба нет. Как быть? Как расчитать убытки если указано в договоре 3% за каждый день просрочки от 76000 за 120 дней?

Паралельно с уголовным делом можете подавать гражданский иск.

Госпошлина автоматически (потом) взыскивается с проигравшей стороны.

В рамках уголовного дела или исполнительного производства можете ходатайствовать о розыске имущества должника.
А также заявить ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках обеспечительных мер по производству

Подскажите. Я заключил договор с фирмой (из Вологодской области) на изготовление сруба. Произвел предоплат наличными денежными средствами директору. Директор выдал расписку. В итоге никакого сруба я не получил вот уже более года. Скорее всего на фирме ничего нет. Могу ли я предъявить иск непосредственно к директору, который выдал расписку? И еще подскажите можно ли увязать договор и расписку чтоюы судится в Москве а не в Вологде?

Михаил, чтобы ответить на Ваш вопрос. что для Вас выгоднее, необходимо посмотреть Ваш договор ( если он у Вас есть). и текст расписки. И уже с учетом этого и консультировать Вас.

Заключила договор с фирмой по изготовлению и доставке сруба. Срок исполнения 20 мая на телефоны никто не отвечает, по адресу двери закрыты, какие мои действия, необходим срочно сруб (негде жить), стоит ли обращаться в суд (затянется время)

Уважаемая Светлана, вам наверное уже следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошеничества (ст. 159 УК РФ).
С уважением, Старовойтов А.В.

Юристы 9111.ru по теме «Договор на изготовление сруба»