Трехсторонний договор в сфере услуг и продаж

В практике коммерческой деятельности нередки ситуации, когда услугу оказывает или поставляет товар одно лицо (фирма), получает другое, а плательщиком является третье. В этом случае оптимальным решением будет трехсторонний договор. В международных отношениях, в сотрудничестве организаций, институций, стран такие договоры являются общепринятыми и распространенными формами соглашений.

В каких ситуациях еще используется трехсторонний договор? Наглядный пример – добровольное страхование. В этом случае физическое или юридическое лицо выступает как страхователь. Оно же (или другое лицо, например, ребенок или дочерняя компания) может быть застрахованным, а третьей стороной является страховая компания. Аналогичным образом используется форма трехстороннего договора поручительства. К примеру, для осуществления закупок товара на энную сумму покупатель должен предоставить гарантии оплаты, а по объективным причинам он их дать не может. В этом случае между покупателем, продавцом и гарантом заключается трехсторонний договор, в котором прописываются размер ответственности, срок действия, сумма гарантий и условия удовлетворения требований.

В торговой практике часто находят применение подобные договоры покупки. Это может касаться приобретения недвижимости, когда приобретает объект одно лицо у другого, а оплату осуществляет третье. В логистической цепочке трехсторонний договор поставки может оказаться чрезвычайно полезным, так как он делает прозрачными отношения между покупателем, поставщиком и получателем. В нем четко указывается, кто и на каких условиях получает товар, кто его оплачивает, в какие сроки и в какой форме. Особенно важно учесть все детали (а также то, под какую юрисдикцию подпадает разрешение споров) при этой форме договора между экспортером, импортером и конечным получателем. Другими такими документами, полезными в торговой деятельности, могут быть соглашения поручительства, лизинга, кредитования.

В области услуг функционирует так называемый трехсторонний договор подряда. При этом услуга (к примеру, строительно-монтажные работы, подключение сети, разработка сайтов, дизайнерские услуги) оказывается одним лицом другому, а оплаты на себя берет третья сторона (спонсор, инвестор). Чаще всего такие формы соглашений заключаются в том случае, если одной из сторон оказывается неприбыльная или благотворительная организация. Разновидностью коммерческих отношений, при которой одно из лиц выступает посредником, может считаться услуга продвижения товара или установления деловых связей. Чтобы посредник гарантированно получил свое комиссионное вознаграждение, а стороны были уверены в том, что он не превышает своих полномочий, необходимо заключение трехстороннего договора. В документе должны быть обязательно указаны права и обязанности посредника, поставщика и итогового потребителя. На практике часто бывают ситуации, когда посредник выполнил свою часть работ, но какая-либо из сторон не желает оплачивать его услуги. Во избежание этого нужно также четко сформулировать, что именно будет считаться «выполнением услуги посредника» в рамках данного соглашения. В одних случаях таким выполнением может считаться организация встречи контрагентов, в других же – лишь после перечисления средств на счет продавца посредник сможет получить свое вознаграждение.

Трехсторонний договор образец на оказание услуг

Трехсторонний договор образец на оказание услуг

Более того, в этом же пункте Договора сказано, что для выдачи накладной необходимо требование Заказчика, удовлетворяется оно в пункте сдачи груза. Описание бланков договора возмездного оказания. И так как питание предоставляет санаторий, в п. То есть лицензируется Ваша деятельность или нет, зависит от того входит ли она в указанный перечень, при этом сам веб сервис не трехсторонний договор образец на оказание услуг лицензирования. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать. Приложения к договору были утверждены сторонами при подписании договора. Хотя такой результат и может стать сопутствующим продуктом услуг.
После этого сохраняете договор в ваш личный кабинет, который формируется автоматически после ввода трехсторонний договор образец на оказание услуг электронной почты, и можете распечатать. Или нужно в трехстороннем договоре указать цену за товар между Посредником и Заказчиком и дополнительно к трехстороннему договору делать договор между Изготовителем и Посредником. Если Договор на давальческую переработку. Помните об ответственности, предусмотренной ст. В частности, в настройке " Правовой статус сторон" выбираете " Заказчик — юридическое лицо", " Исполнитель — индивидуальный предприниматель".
Отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте поля ввода Договор вы выбрали правильно, отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте трехсторонний договор образец на оказание услуг ввода. Договор на оказание платных образовательных услуг. Подойдет ли такой договор в моей ситуации между мной и экспедитором юр. Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
Получать от " " любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по «Договору».

Нуждаюсь в Вашей помощи.

Для этого перейдите в режим «Правка» и внесите перечень действий, необходимых для составления бизнес-плана.

Трехсторонний договор возмездного оказания услуг?

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.

Внимание! У вас установлена устаревшая версия браузера: Opera 10.0.

Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта.
Обратите внимание на то, что мы не проверяем работоспособность и не поддерживаем корректную работу сайта в устаревших версиях браузеров.

Что же делать?
Вы можете самостоятельно или с помощью системного администратора вашей организации
скачать бесплатно и установить один из популярных современных браузеров:

а почему бы и нет. Вот встречал такой вариант [documenДОГОВОР № ______
о платных услугах в сфере образования
__ __________ 20__ г. Гродно

Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования», в лице ректора ______________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин__________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и _____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования,
_____________________________________________________________________________
иной организации, фамилия, собственное имя, отчество, место жительства
_____________________________________________________________________________
(место пребывания) индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством
_____________________________________________________________________________
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)
в лице _______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________
(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)
именуемый(ое) в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: __________________________________________________________________
(указывается название услуги)
_____________________________________________________________________________
2. Срок обучения составляет _______________________________________________
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет ____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________белорусских рублей.
4. Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который в течение 5 календарных дней доводится до сведения Заказчика и Плательщика. В случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее 5 дней со дня издания соответствующего приказа Исполнителем.
5. Порядок расчетов за обучение.
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Плательщиком на текущий (расчетный) счет Исполнителя в размере __________________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)
6. Права и обязанности сторон:
6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;
6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
6.4. Заказчик обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
6.5. Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Заказчика;
6.6. Плательщик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в пункте 5 настоящего договора.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, Плательщик выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Заключительные положения:
9.1. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств;
9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель Заказчик
Плательщик
ГУО «Гродненский областной институт развития образования»
РБ, 230011, г. Гродно,
ул. Гагарина, 6
р/с 3632000000576
в филиале 400 ГОУ
АСБ «Беларусбанк», код 752
УНП 500055348, ОКПО 02148072
тел. (0152) 52 36 71, факс 52 12 70

_____________________________
М.П. ___________________________
___________________________
(ФИО)
Адрес: ____________________
__________________________
__________________________
__________________________
Документ, удостоверяющий личность (вид, номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(подпись) _________________________________
(наименование юридического лица
Местонахождение: ________________
(для юридического лица,
_________________________________
индивидуального предпринимателя)
Адрес: __________________________
(для физического лица)
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Руководитель ____________________
(ФИО)
________________________________
(подпись)
М.П.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Есть мечта? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты.

на мой взгляд вопрос неоднозначный. Гражданский кодекс дает четкое определение договора возмездного оказания услуг "По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги". В приведенном примере задание дается не заказчиком а плательщиком как я понимаю, он же и производит оплату, а услуга оказывается соответственно третьему лицу. мдя. странноватая ситуация

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Оговорюсь сразу, я не юрист. В ходе дискуссии. Если организация оплачивает учебу своего сотрудника, то заказчик - физлицо, а плательщик - организация. Такой вариант возможен, наверно?

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Добрый день! Возник такой вопрос: нужно сделать трехсторонний договор на оказание услуг. Резидент (РБ) будет арендовывать транспорт,для поставки товара Нерезиденту А (польша), но исполнителем всего будет второй нерезидент В (Польша). т.е. Нерезидент А - заказчик, нерезидент В - исполнитель, а резидент -арендодатель,но при этом он будет сам арендовывать транспорт. Оплачивать резиденту за все будет нерезидент А.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

« Первая ← Пред. 1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться .

• Бухгалтеру
• Экономисту
• Юристу

Если ценный и важный кандидат, с которым вы ударили по рукам, не выходит на работу…

Пользуются ли в вашей организации мужчины гарантиями, предоставляемыми работающим женщинам-матерям?

Готовитесь ли вы принимать на работу граждан для прохождения альтернативной службы?

Тройственный договор - Бесплатный архив юридических документов

Администрация города и главный врач центральной больницы заключили настоящий договор с врачом больницы. Центральная больница предоставляет работу врачу а администрация города квартиру для проживания.

г. ________ « » ____________ г.

Администрация г.____________ Республики ____________ в лице Главы Администрации г. _______________ __________________________________________,
Центральной больницы г. ______________ Респ. _____________ в лице Главного врача больницы _____________________________________________________________,
и _________________________ - врач Центральной больницы г. ___________ Республики _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем :
1.Центральная больница г. ____________ Республики ___________ предоставляет работу врача _________________________, обязуется обеспечить его жильем, а __________________________ обязуется приступить к работе в должности заведующего отделением хирургии в Центральной больнице г. _________, либо работать в иной должности с его согласия в указанной больнице.
2.Администрация г. __________ обязуется предоставить _________________ для проживания 2-х комнатную квартиру в г. ____________ в Республике __________, при условии работы в Центральной больнице г. ___________, а в случае работы его в больнице в течение ___ лет (общий стаж работы со дня принятия на работу ) с учетом срока работы до подписания договора, передать безвозмездно в собственность ______________________ квартиру № ___ по ул. ___________ г. ___________.
3. Администрация г. __________ обязуется при расчете стажа работы, дающего право на передачу квартиры в собственность, вычесть из оговоренного в данном договоре 10-летнего срока работы по полтора года при рождении каждого ребенка в семье ____________ после представления свидетельства о рождении ребенка в Администрацию города.
( после рождения одного ребенка общий срок обязательной работы в больнице составит __ лет __ мес. при рождении __ ребенка-__ лет.).
4.Стороны освобождаются от ответственности при фарс - мажорных обстоятельствах, либо с согласия всех сторон по договору.
5.Договор прекращает свое действие после выполнения сторонами его условий, либо по соглашению сторон сделки.
6.Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор,оформляются дополнительными соглашениями сторон.
7.Споры и претензии разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке.
8.Настоящий договор составлен в трех экземплярах и по одному экземпляру хранится у сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

Юридически адреса сторон и реквизиты.

Администрация г. _____________ Гл. Администрации подпись Ф.И.О.
Печать.

Администрация Центральной больницы г. ___________

Главный врач ЦБ подпись ФИО
Печать

Трехсторонний договор подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика), 2016, 2017 - Договор строительс

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

(Полное наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем "Заказчик-1", в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), (полное наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем "Заказчик-2", в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны и (полное наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Генеральный подрядчик обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материальнотехническими средствами по заданию Заказчиков выполнить работы по строительству (наименование объекта недвижимости) (далее по тексту - "Объект"), расположением по адресу: ___________________________________________, в соответствии с согласованной Сторонами проектно-сметной документацией, а Заказчики обязуются создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Генеральный подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчикам в срок, установленный Графиком производства и финансирования работ (далее по тексту - График), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1. Заказчики вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства (Графика), качеством предоставленных Генеральным подрядчиком материалов, а также правильностью использования Генеральным подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Генеральный подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

2.1.3. Назначить Генеральному подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Генеральным подрядчиком в назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Генерального подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.1.4. Предъявлять Генеральному подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

2.1.5. Вносить изменения в техническую документацию по строительству.

2.2. Заказчики обязаны:

2.2.1. Обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2.2.2. До начала работ предоставить Генеральному подрядчику земельный участок для строительства Объекта.

2.2.3. Передать в пользование Генеральному подрядчику необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и т.п.

2.2.4. В течение _______ дней после получения уведомления о готовности Объекта приступить к осмотру и приемке выполненной работы в присутствии Генерального подрядчика, обеспечить назначение приемочной комиссии.

2.2.5. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Генеральному подрядчику.

2.2.6. Финансировать строительство Объекта в соответствии с утвержденным Графиком.

2.2.7. В случае принятия решения о приостановлении строительства Объекта в течение 30 дней законсервировать строительные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану и оплатить работы, выполненные Генеральным подрядчиком, в полном объеме до момента консервации работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Генеральный подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

2.3. Генеральный подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

2.3.2. Требовать в соответствии со статьей 450 ГК РФ пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.3.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

2.3.4. Удерживать готовый Объект до исполнения обоими Заказчиками обязательства по оплате выполненных работ.

2.3.5. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиками своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Генеральным подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиками указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.3.6. При уклонении Заказчиков от принятия выполненной работы продать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имена Заказчиков в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

2.4. Генеральный подрядчик обязан:

2.4.1. Осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей их объем, содержание и стоимость.

2.4.2. Обеспечить строительство всеми необходимыми материалами, оборудованием, деталями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

2.4.3. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке; своевременно устранять замечания технического надзора Заказчиков, авторского надзора, федеральных и городских контролирующих служб.

2.4.4. Осуществить страхование строительных рисков.

2.4.5. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

2.4.6. Ежемесячно не позднее _________-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчикам акты выполненных работ (форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

2.4.7. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его в управление эксплуатирующей организации, которая должна обеспечить его коммунальное обслуживание.

2.4.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

2.4.9. Заключить договор охраны строящегося Объекта с организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность.

2.4.10. Информировать Заказчиков о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

2.4.11. Проинформировать Заказчиков не менее чем за ______ дней до начала приемки ими скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиков, в случае, когда они не были проинформированы об этом, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчиков за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по их указанию, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.

2.4.12. Немедленно предупредить Заказчиков и до получения их указаний приостановить работы при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Заказчиков последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.4.13. Подготовить Объект под монтаж технологического оборудования не менее чем за ____ дней дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.

2.4.14. Произвести предварительное испытание смонтированного оборудования, предшествующее приемке результата работ, в присутствии уполномоченных представителей Заказчиков.

2.4.15. В течение _____ дней рабочих дней проинформировать Заказчиков о готовности Объекта.

2.4.16. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Объект Заказчикам в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.

2.4.17. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

2.4.18. Предъявить Объект приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации.

2.4.19. По окончании строительства передать Заказчикам схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

2.4.20. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в ____-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта.

2.4.21. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

3.1. Стороны установили следующие сроки строительства:

Начальный срок выполнения работ - «___»____________20__г.

Конечный срок выполнения работ - «___»____________20__г.

Срок сдачи Объекта в эксплуатацию - «___»____________20__г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

4.1. Для оплаты работ по настоящему договору составляются две Сметы.

Смета-1 включает в себя стоимость работ по строительству (конкретизировать часть объекта).

Смета-1 утверждается Заказчиком-1 и Генеральным подрядчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.

Смета-2 включает в себя стоимость работ по строительству (конкретизировать часть объекта).

Смета-2 утверждается Заказчиком-2 и Генеральным подрядчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Стоимость работ, указанных в Смете-1, составляет (цифрами и прописью) рублей, что составляет _____ % общей стоимости работ по настоящему договору.

Стоимость работ, указанных в Смете-2, составляет (цифрами и прописью) рублей, что составляет _____ % общей стоимости работ по настоящему договору.

4.3. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет (цифрами и прописью) рублей.

4.4. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ по возведению Объекта и компенсацию издержек Генерального подрядчика.

4.5. Стоимость работ является твердой.

4.6. Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе строительства превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.7. Оплата работ каждым из Заказчиков производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4.8. Заказчик-1 оплачивает выполненные работы по Смете-1 не позднее (значение) дней с момента выставления счета Генеральным подрядчиком.

4.9. Заказчик-2 оплачивает выполненные работы по Смете-2 не позднее ____ дней с момента выставления счета Генеральным подрядчиком.

4.10. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

4.11. Окончательный расчет производится Заказчиками в течение _____ дней с момента выполнения Генеральным подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи Объекта государственной комиссии.

5.1. Генеральный подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение _____ месяцев с момента подписания Акта о сдаче-приемке завершенного строительством Объекта государственной комиссией.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

6.1. Генеральный подрядчик в течение ____ дней с момента завершения строительства уведомляет Заказчиков о готовности Объекта к сдаче.

6.2. Приемка Заказчиками Объекта осуществляется в течение _____ дней с момента получения уведомления о его готовности.

6.3. Перед приемкой Объекта Генеральный подрядчик в присутствии уполномоченных представителей Заказчиков производит предварительное испытание смонтированного оборудования.

6.4. Сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его Заказчиками оформляются актом, подписанным тремя Сторонами.

6.5. Заказчики вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Генеральным подрядчиком или Заказчиками.

7.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за:

7.1.1. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта строительства.

7.1.2. Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке, предусмотренном п.п. 1-3 ст. 723 ГК РФ.

7.1.3. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самими Заказчикам и или привлеченными ими третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самими Заказчиками или привлеченными им третьими лицами.

7.1.4. Качество строительных материалов.

7.1.5. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

7.1.6. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

7.2. В случае виновного нарушения конечного срока строительства Объекта и срока ввода Объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик уплачивает Заказчикам неустойку в размере _____ % общей стоимости работ, установленной главой 4 настоящего договора, за каждый день просрочки. Указанная сумма неустойки распределяется между Заказчиками пропорционально их участию в оплате строительных работ.

7.3. Заказчики возмещают Генеральному подрядчику убытки:

7.3.1. причиненные прекращением договора по инициативе Заказчиков, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ;

7.3.2. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных главой 4 настоящего договора, просрочивший Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере _____ % суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства до его приемки Заказчиками несет Генеральный подрядчик.

8.2. В случае просрочки в сдаче Объекта, возникшей по вине Заказчиков, риск случайной гибели Объекта переходит к Заказчикам в момент, когда передача Объекта должна была состояться.

8.3. Заказчики, предварительно принявшие результат отдельного этапа работ, несут риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине Генерального подрядчика.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

9.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд (местонахождение арбитражного суда).

10.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _____ дней с даты получения претензии.

11.1. Заказчики вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

11.1.1. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства Объекта более чем на _______ дней.

11.1.2. Несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

11.2. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиками сроков оплаты выполненных работ.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.1. Работа по настоящему договору выполняется иждивением Генерального подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

12.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам.

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1. Перечень объектов. подлежащих строительству (приложение к договоруподряда на строительствообъектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)

Договор строительства, строительного подряда > Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)

г. № 490 перечень объектов. подлежащих строительству (наименование подрядной строительной организации) по договору с (наименование организации-заказчика) +-+ сметная стоимость no.наименование+- год и месяц п/п объекта в том чи.

Типовой договор подряда > Договор подряда на строительство объекта

приложение 3 к методическим рекомендациям по заключению договоровподряда на строительство в российской федерации примерная форма договорадоговорподряда на строи.

Договор строительства, строительного подряда > Договор подряда на строительство объектов

договорподряда на строительствообъектов г. «» 20г. именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице. де.

Типовое дополнительное соглашение к договоруподряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)

Договор строительства, строительного подряда > Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)

нием госстроя ссср, стройбанка ссср и госбанка ссср от 23 января 1987 г. № 13 типовое дополнительное соглашение к договоруподряда на капитальное строительство город 20 года месяца дня (наименование организации) именуемый в даль.

Похожие документы Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ