Рейтинг: 4.4/5.0 (1915 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
ООО «. », в лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава с одной стороны, называемой в дальнейшем Заказчик и ООО «. » в Лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава, называемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили следующий договор:
Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по демонтажу и вывозу перегородок не несущих стен, стяжки полов, паркета, плитки, ковролина, линолеума, подвесных потолков, дверей, сантехники, светильников с 4-го, 5-го и 6-го этажей здания, находящегося по адресу г. Москва, ул. Щукина, в соответствии с заданием (Приложение №1).
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по демонтажу элементов объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации в дальнейшем (эти работы оплачиваются отдельно).
Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок до 29.06.2007г.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость демонтажа вышеуказанных элементов здания и вывоз мусора Подрядчиком по настоящему договору, определяется договорной ценой и составляет один млн. руб.
В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетом указанных уточнений.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств или скрытием Заказчиком важных технических особенностей объекта.
2.4. Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
3. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 2.1. обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем произвести строительно-ремонтные работы, без дополнительных демонтажных работ.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
3.3. Поставить на строительную площадку необходимые оборудование, конструкции, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.
3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.
3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ.
3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.11. Осуществить охрану имущества заказчика, находящегося на территории проведения работ.
3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
4. Обязательства Заказчика
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику место для складирования строительного мусора, до его погрузки в а/м.
4.2. В случае нахождения на объекте демонтажа оборудования, предоставить Подрядчику необходимую документацию об этом оборудовании.
4.3. Передать Подрядчику в течении трёх дней со дня даты подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном существующим законодательством.
Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.
Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
При выявлении в чертежах и картах недостатков, Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в ст. 2.1. настоящего договора.
4.4. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию, Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации, передать ее Подрядчику. Возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в работу, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки работ, предусмотренные данным договором.
4.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст. 2 и 10 настоящего договора.
4.6. Передать Подрядчику через одну неделю со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ, на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи в эксплуатацию объекта.
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Объект должен быть сделан Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в ст. 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
5.2. Подрядчик должен производить работы на одном этаже, не дольше одной декады.
5.3. Изменения графика производства работ и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену.
5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
6.1. Заказчик каждую декаду оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных за предыдущий период.
6.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 10 дней после полного завершения его демонтажа, включая устранение выявленных дефектов, оформленного в установленном порядке.
Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в ст. 2.1. настоящего договора и уточненной в случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, с учётом ранее произведенных платежей.
7. Производство работ
7.1. Для выполнения работ на объекте Подрядчиком, Заказчик в 2-дневный срок с момента начала работ передаёт документацию, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.3 При обнаружении необходимости выполнения скрытых работ (не отмеченных в данном договоре) Подрядчик письменно за два дня до возможности начала работ, извещает Заказчика об обнаружении необходимости выполнения скрытых работ.
Их готовность подтверждается двухсторонними актами выполнения скрытых работ.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы, оплачивая Подрядчику затраты.
Если такие изменения существенно повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.7. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работы и подпись в актах выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком методов и технологий, условиям договора.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
8.1. Заказчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на территории объекта, от начала до завершения работ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора.
10. Приемка законченного объекта
10.1 Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.
10.2. Подрядчик передает Заказчику за два дня до завершения работ на объекте, два экземпляра исполнительной документации в составе, определенным законодательством.
10.3. Приемка объекта производится в течении двух дней после получения Заказчиком акта выполненных работ.
10.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ и соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
11.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
12. Имущественная ответственность сторон
12.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
за задержку приемки законченных объектов со дня получения документов и актов выполненных работ от Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;
за задержку расчетов, за выполненные демонтажных работы – пеню в размере 0,2% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;
12.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
за несвоевременное окончание демонтажа по вине Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере до 10% договорной цены;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в сумме 1000 руб. за каждый день задержки;
за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под ремонтно-строительные работы, выполняющиеся организациями по прямым договорам с Заказчиком, – пеню в размере 0,2% стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.
за задержку устранения дефектов в работах, 1000 руб. за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами.
12.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12.4. Подрядчик не несёт ответственности, за неверно составленный Заказчиком план демонтажа.
13. Расторжение договора
13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала работ более чем на два дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения демонтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.
13.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на две недели;
консервации или остановки Заказчиком демонтажных работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
уменьшения стоимости работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.
14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате демонтажа на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
Заказчик:
Ген. директор ООО «. »
ФИО
Подрядчик:
Ген. директор ООО «. »
ФИО
контракт подряда на выполнение демонтажных работ г. неважно какая электрическая переписка, заверенная подписями сторон, признается реальным контрактом как действительная и вступает в силу. Заказчик должен уплатить аванс в согласовании с календарным планом (приложение 1 к истинному контракту, являющееся его неотъемлемой частью), в размере от суммы, обозначенной в п. 
Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедля приступить к приемке результата выполненных работ. выполнение принятых долженностей по контракту завершается оплатой заказчиком выполненных работ.
отрешиться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет утрату свойства работ, а также в случаях невыполнения заказчиком долженности по оплате дополнительных работ. контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает действовать после окончательного выполнения сторонами собственных долженностей, предусмотренных контрактом. При окончании работ предоставить заказчику акт сдачи приемки работ (приложение 2). В случае конфигурации банковских, юридических и налоговых реквизитов, а также статуса налогоплательщика, стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в трехдневный срок. Mrvira, это очень полезные заметки, благодарю!
Заказчик в счет оплаты работ по контракту перечисляет. Информировать заказчика по его определенному запросу о состоянии дел по выполнению реального контракта. 
Что это всего только эталон документа контракт подряда на. контракт купли-реализации строй материалов. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение собственных долженностей по истинному контракту при наличии вины. контракт подряда на создание проектных и изыскательных. контракт подряда author aleksus last modified by. Обеспечить своевременное согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ и нужных перепланировок. О готовности к сдаче результата выполненных по контракту. Для реализации реального контракта заказчик воспринимает на себя долженностейо 5. Обращаем ваше внимание на то что общая цена работ может быть снижена при огромных.
по производству конструкций и выполнение работ
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы. а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:1.3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ).
2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.
2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.
2.3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.
2.4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: рублей.
3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ3.1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.
3.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.
3.3. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши рабочих дня. По установке выноса – рабочих дня. Кладка парапета – рабочих дня, чистовая кладка – рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.
3.4. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи. В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара. При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.
3.5. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3хдневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
3.6. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязуется:5.1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.
5.2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
5.5. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК6.1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.
6.2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
6.3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
6.4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ7.1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
8.5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
9. ФОРС-МАЖОР9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
10.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНИсполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Образец договора подряда на ландшафтные работы, заключаемый между юридическими лицами.
Договор подряда на снос (демонтаж). Снос (демонтаж) здания литер а маоу сош 99 г. 
В разделе собраны образцы договоров подряда на. 
Типовой договор на работы по демонтажу, образец договора на. 
В категории: Образец заполнения | Дата: 24.10.2015, 04:16 | Просмотров: 2190
Пример сметы на монтаж и демонтаж кондиционера. Составление сметы происходит одновременно с составлением договора на монтаж кондиционера.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью 13. Подрядчик не вправе делать указания заказчика, ежели это может привести к нарушению требований, неотклонимых для сторон по охране окружающей среды и сохранности работ. Подрядчик передает заказчику за 2 дня до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным доказательством соответствия переданной документации практически выполненным работам. Современные технические средства разрешают делать работы, не допуская случаев травматизма членов бригады. Правоотношения меж сторонами по истинному договору регулируется законодательством русской федерации. Снос здания имеет свою специфику, потому выполнение демонтажных операций неквалифицированным персоналом может привести к травматизму, и, не исключено, что к смертельным случаям на производстве. Для реализации реального контракта заказчик воспринимает на себя обязательство 5. Датой окончания работ по договору считается день подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме. Осуществляя контроль за ведением работ, заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. В случае отсутствия таких документов приемка работ заказчиком не делается.
Предметом договора является изготовление, монтаж и размещение, а также последующий демонтаж исполнителем рекламного баннера (лайт-бокс) заказчика.
Выполнить все работы по демонтажу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать выполненные работы и.
Если ты искал договор на монтаж и демонтаж межкомнатных дверей образец, кнопка для скачивания ниже на странице. Мироздание гуманоидов creation of the humanoids 1962 rus sub. Услуги самовывоза металлолома и демонтаж. Результат поиcка монтаж образец договора демонтажа кровли. Если вас заинтересовало коммерческое предложение монтаж и демонтаж стеллажей в санкт-.
Похожие посты КомментарииПрава и обязанности Заказчика 2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков; 2.2.4.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что качество ее выполнения не соответствует действующим строительным нормам и правилам СНи П, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки — начало работ «06»октября 2014 г.; — окончание работ «25»декабря 2014 г.; — общая продолжительность работ составляет 81 восемьдесят один день. Качество выполнения работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам СНи П. Высококачественная отделка евроремонт, улучшенная отделка или обыкновенная отделка 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.
Права и обязанности Подрядчика 2.1.1. Подрядчик обязан закончить работы по ремонту и отделке объекта согласно установленных в Плане-графике работ сроки Приложение №1. Калуга "___" __________ 2014г.
Иванов Иван Иванович __ ______ 19__ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _________ выдан Отделом Внутренних дел ______________________________________, код подразделения ________, зарегистрированный по адресу Калужская область, __________________________________________________, с одной стороны, и гр. Иванов Иван Иванович, __ ______ 19__ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _________ выдан Отделом Внутренних дел ______________________________________, код подразделения ________, зарегистрированный по адресу Калужская область, __________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и гр. Сидоров Иван Петрович, 07 июня 1974 года рождения, паспорт гражданина, зарегистрированный по адресу Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, дом ХХ, квартира ХХ именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами, инструментами и механизмами работы по ремонту и отделке жилого помещения Заказчика далее «работы» – квартиры, находящейся по адресу Калужская область, город Калуга, улица Такая-то, дом 45 Сорок пять, квартира 52 Пятьдесят два далее «объект» в соответствии с условиями настоящего договора, Планом-графиком работ Приложение №1, Сметой Приложение №2, а Заказчик обязуется своевременно поставлять Подрядчику необходимые для выполнения работ материалы, принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
Виды, перечень работ, а также сроки их выполнения устанавливаются в Плане-графике выполнения работ Приложение №1, являющемся неотъемлемой частью договора. Демонтаж стен и перекрытий - это сложные работы с ответственными конструкциями.
Блок по работе с корпоративными клиентами готов выполнить самые сложные демонтажные работы по несущим элементам с усилением; демонтаж инженерных систем здания труб, кабелей, венткоробов, головного и оконечного инженерного оборудования вентустановки, холодильные машины, кондиционеры, фенкойлы и пр. При необходимости производятся необходимые обследования, разрабатываются проекты усилений. Возможно согласование документации с государственными органами для узаконивания новых планировочных решений в БТИ. Блок по работе с частными заказчиками с легкостью возьмется даже за небольшой объем демонтажных работ в квартире, например снос перегородок и слом стен или устройство дверных проемов. Такие работы особенно актуальны при перепланировке квартир.
Обычно заказывают демонтаж перегородок и стен, демонтаж окон и дверей, демонтаж потолка и пола, отдельной работой может быть демонтаж плитки и стяжки. Во всех случаях на все демонтажные работы прайс очень привлекателен.
ЭКОГРУНТСТРОЙ прекрасно представляет сколько дискомфорта создает демонтаж в действующих зданиях и насколько грязным обычно является это процесс.
Экогрунтстрой заботится о своих Заказчиках. 1 Заказчик ООО "Строй Проект" KR-Properties г. 74, стр. ДОГОВОР ПОДРЯДА СКАЧАТЬ на ремонт и отделку квартиры, находящейся по адресу Калужская область, город Калуга, улица Такая-то, дом 11одинадцать, квартира 52 Пятьдесят два г. Калуга «01» октября 2014г.
Мы, нижеподписавшиеся, гр. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Мы, нижеподписавшиеся, гр. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения 10.5.1. План-график выполнения работ Приложение №1. Смета на выполнение работ Приложение №2. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Сидоров Иван Петрович, 07 июня 1974 года рождения, паспорт гражданина РФ зарегистрированный по адресу 248002, Калужская область, город Калуга, улица Такая-то, дом ХХ, квартира ХХ. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение 90 Девяноста календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнутым в одностороннем порядке.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно 8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
Оплата по настоящему Договору производится поэтапно каждый проделанный этап работ оплачивается наличными денежными средствами в день подписания Сторонами соответствующего проделанной работе Акта выполненных работ, образец которого указан в Приложении №3. Подтверждением оплаты выполненных работ служит расписка Подрядчика о получении денежных средств от Заказчика.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1. Заказчик обязан в течение 2 двух дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, образец которого указан в Приложении №3.
