Договор подряда на выполнение работ временным творческим коллективом

на выполнение работ временным творческим коллективом (ВТК)

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «ВТК », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Во исполнение хозяйственного договора № от « » 2016 г. заключенного между. именуемым в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с обязуется за свой риск выполнить работу и представить ее результаты в объеме, с качеством и всроки, указанные в прилагаемом к настоящему договору и являющихся его неотъемлемой частью заданий и календарном плане, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме принять выполненную ВТК работу и своевременно оплатить ее согласно настоящему договору.

• Начало работы: « » 2016 г.
• Окончание работы: « » 2016 г.

1.3. Состав указанной работы и сроки сдачи Заказчику отдельных ее этапов перечислены в календарном плане, составляющем неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Результаты работы должны быть представлены в виде.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи представителем Заказчика.

1.6. По окончании работы ВТК представляет Заказчику отчет об использовании материально-технических ресурсов и возвращает их остатки заказчику.

1.7. ВТК несет материальную ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

2.1. Если в процессе выполнения работы ВТК допустит отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика ВТК безвозмездно исправляет все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок.

2.2. ВТК представляет Заказчику отчеты о выполненных работах в сроки, установленные в календарном плане работ.

2.3. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невыполнению условий, оговоренных в п.1, Заказчик расторгает договор с ВТК без оплаты выполненных ВТК работ.

2.4. Передача промежуточных и окончательных результатов работ, выполненных ВТК по договору подряда, осуществляется только через Заказчика.

2.5. Работа в ВТК выполняется в свободное от основной работы или учебы время.

2.6. Руководитель ВТК избирается общим собранием его членов.

2.7. Руководитель ВТК организует всю работу и несет персональную ответственность за деятельность ВТК и результаты его работы.

2.8. ВТК самостоятельно определяет исполнителей и распределяет обязанности между членами коллектива.

2.9. Прием в члены или исключение из членов ВТК после подписания настоящего договора осуществляется общим собранием ВТК большинством голосов и является действительным после утверждения президиумом Заказчика.

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает ВТК в виде вознаграждения сумму в размере руб. Выплата производится через учреждения банка.

3.2. Распределение коллективного заработка ВТК производит самостоятельно на общем собрании коллектива.

3.3. Сумма вознаграждения подлежит выплате ВТК в течение дней после окончания работ.

1. Календарный план с указанием срока сдачи отдельных этапов работы.
2. Выписка из протокола общего собрания об избрании руководителя ВТК.

ВТК Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора подряда - образец РБ 2016

Договор подряда N ______ "___" ___________ 20__ г.

1.3. Факт выполнения работ по настоящему договору подтверждается актом приема-передачи, подписываемым сторонами по окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) и являющимся основанием для расчетов.

2.5. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по заданиям Заказчика, являющимся неотъемлемыми приложениями к договору.

2.6. Сроки выполнения работ определяются в заданиях Заказчика.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2. отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

4.1.3. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;

4.1.4. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.2. обеспечить Подрядчика материалами, оборудованием и т.д.;

4.2.3. уплачивать с начисленных Подрядчику выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

4.2.4. с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.2. использовать в ходе выполнения работы материалы соответствующего качества;

4.3.3. не реже одного раза в ______ информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.4. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;

4.3.5. по требованию Заказчика представлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;

4.3.6. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

4.3.7. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;

4.3.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;

4.3.9. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;

4.3.10. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или результатам выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 4.4 договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности.

4.6. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания - соответствующими необходимому ходу работ.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. предоставлять при необходимости места для выполнения Подрядчиком работ, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

5.1.2. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующего вида работ;

5.1.3. не допускать (отстранять от работы) к выполнению работ Подрядчика, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

5.1.4. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок условий выполнения работ по настоящему договору, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

5.1.5. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

5.2.2. использовать средства индивидуальной защиты;

5.2.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

5.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные настоящим договором для безопасного выполнения работ.

7.1. Подрядчик несет ответственность:

7.2. Заказчик несет ответственность за:

7.2.1. неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2 договора;

7.2.2. несвоевременную оплату выполненной работы - уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8.1. Все споры по договору разрешаются сторонами в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

8.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.1.1. Юридический адрес: _____________________________________________

9.1.2. Местонахождение: _______________________________________________

9.1.3. Банковские реквизиты:___________________________________________

9.1.4. Тел. (факс): ___________________________________________________

9.2. Подрядчик: _______________________________________________________

9.2.1. Регистрация по адресу: _________________________________________

9.2.2. Местожительство: _______________________________________________

9.2.3. Тел. __________________________________________________________

• Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
  Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
• Как грамотно составить договор займа
  Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
• Правила составления и заключения договора аренды
  Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
• Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
  В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 02 октября 2016

Договор подряда на выполнение услуг образец

Главная — Образцы деловых документов — Договор подряда с физическим лицом образец 2015. 1.3. Срок выполнения Услуг – с 4 августа по 15 августа 2015 года.

Выполнение каких-либо работ, которые обеспечивают нужды другого лица, называется подрядом. Соответственно, соглашение или договор на выполнение таких работ называют договором подряда. Об этом говорится в ст. 702 ГК РФ, которая также предусматривает материальную форму результата этих работ, т.е. его способность быть переданной заказчику. При этом речь должна идти о возмездном осуществлении деятельности. Договор на выполнение работ: образец
Как заключается договор на выполнение работ? По закону договориться можно и устно, однако стоимость сделки в таком случае не должна превышать 10 тыс. руб. а сторонами договора подряда должны выступать физлица.

Договоры подряда. О компании Образцы договоров Договоры подрядаДоговор подряда на выполнение работ и услуг Scroll to Top.

Конечно, более распространена письменная форма подобного соглашения. Но и здесь следует опираться на нормы российского законодательства: ст. 161 ГК РФ разрешает оформлять договор подряда в простой письменной форме между юрлицами либо между физическими лицами и организациями, сумма которого превышает 10 тыс. руб.
Бланк договора на выполнение работ, который можно скачать на нашем сайте, выглядит следующим образом:
В документах такого типа обязательно должен указываться предмет соглашения: описание видов, содержания и объемов работ, сроков их выполнения, необходимый результат. Особое внимание уделяется срокам: Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 708 чётко указывает на необходимость указания конкретных сроков начала работ и их завершения. Здесь же и возможность указания промежуточных сроков, например, означающих окончание отдельных этапов масштабной работы.

Образец договора подряда на выполнение работ. ДОГОВОР ПОДРЯДА №12. 2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

Отдельно стоит сказать о стоимости заключаемой посредством такого соглашения сделки: если договор на выполнение работы не содержит конкретной суммы (а это допускается п. 3 ст. 424 ГК РФ), то оплачивать произведенные работы заказчику придется по средней цене аналогичной работы. С юридической точки зрения правильнее всё же указать не только сумму, но и порядок ее выплаты. Договор субподряда: оказание услуг
Договор субподряда на оказание услуг составляется по схожему плану. Образец такого соглашения также можно скачать на нашем сайте.
Используя данные образцы, оформить бланк договора на выполнение работ может любой, достаточно лишь заполнить соответствующие графы, используя для подсказки подстрочные надписи.

Макарейко Н.В. Административное право 12.3. Административный договор: понятие, признаки, виды. 3.4. Функции науки «административное право». Тема 4. МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ч. 2 ст. 144 УК РСФСР 1960 г. санкция которой устанавливает наиболее строгий вид наказания - лишение свободы на срок от Преступник был установлен и задержан 10 января 1997 г. т.е. уже во время действия нового Уголовного кодекса РФ.

Гражданин РФ может иметь двойное гражданство. Однако получение гражданства РФ возможно только при отказе от предыдущего подданства. Видео: как получить гражданство РФ?

Заказ на выполнение работы (договор или иной документ установленной формы) должен включать заказа, сумму аванса (полную сумму), подписи принявшего и сдавшего заказ; вид услуги (работы), полное наименование материалов (вещи)

Образец долгосрочный договор подряда

Унифицированная форма км-1 (образец заполнения).При наличии возражений по заказу (спецификации) либо предложений по изменению заказа (спецификации) поставщик в указанный срок принимает меры к урегулированию разногласий. Расчет неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара) образец. Образец договора аренды торговой площади, заключаемый между юридическими лицами. Покупатель уплачивает поставщику штраф в размере руб.

Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Образец договора аренды рабочего места для профессиональной деятельности, заключаемый между юридическим (арендодатель) и физическим лицом (арендатор). Одна сторона арендодатель передает другой стороне арендатору имущество во временное пользование и владение за плату. Отгрузка продукции в адрес покупателя производится поставщиком (вид транспорта, условия транспортировки) 5. В шапке договора обязательно необходимо прописать полное наименование обеих сторон, составивших договор.

Договор поставки товара это соглашение, согласно которому один из его участников.Нажимая на одну из этих кнопок, вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Образец договора аренды сайта в сети интернет, заключаемый между юридическими лицами.

1. В данной ситуации лучше заключить два договора один на выполнение работ и второй материалов.
2. Образец договора субаренды нежилого помещения, заключаемый между юридическими лицами.
3. Риск случайной гибели или случайного повреждения жилого помещения и страхование образец договора аренды звукового оборудования, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

• По степени важности условия договора можно разделить на существенные, дополнительные и случайные.
• Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон.

Образец составления договора поставки (долгосрочный) и типовой бланк. Восполнение недопоставленного количества продукции производится в ассортименте 4. За отгрузку товара с нарушением согласованного графика поставщик уплачивает покупателю штраф в размере процентов стоимости товара, отгруженного не по графику. Договор заключается между физическим (арендодатель) и юридическим лицом (арендатор).

Образец долгосрочный договор подряда - договор аренды договоры образцы доку.

Договор подряда на выполнение работ с юридическим лицом образец 2015

Скачать договор на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Договор подряда. Договор агентирования. 16.03.2005/курсовая работа Понятие и элементы договора агентирования. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) Обновленный. Кодекс Республики. 23 Март 2015 · Автор: admin Договор на выполнение работ (услуг) с физическим лицом для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 руб. для ИП: от 5 000 до 10 000 руб. для юридических лиц: от 50 000 до 100 000 руб. Скачать Образец акта приема-передачи по договору подряда с физическим лицом.

16 май 2016 Договор подряда с физическим лицом: 10 образцов Договор подряда на выполнение организацией-исполнителем работ по ремонту. В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту Договор на выполнение работ между предприятием и физическим лицом, 1/ 100 Особенности кредитования юридических лиц · Образец бизнес-плана для. Гражданский Кодекс РФ 2016 (ГК РФ) В России принят и действует определенный комплекс законов. Работа по предоплате. Скачать шаблон (образец). Договор генерального подряда, строительные работы. Оплата производится по факту выполнения. 3 июн 2015 среда, 3 июня 2015 г. Образец договора подряда на выполнение работ Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Заказчик или его доверенное лицо, на основании выданной При изменении наименований организаций, юридических адресов. Можно ли заключить договор подряда с физическим лицом в 2016 году юридические лица, которые зарегистрировались в уполномоченных Результат договора на выполнение работ – подрядчик изготавливает или. 2. По трудовому договору работа выполняется сотрудником лично с подчинением правилам. Выполнение работ физическим лицом без оформления на работу по трудовой книжке – дело. Юридическое оформление выполнения работ физическим лицом без оформления по трудовой.

Глава администрации Липецкого муниципального района. Александр Андреевич Коростелёв. Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ по новым правилам от 1 июня 2015 года. Позиции высших судов по ст. 506 ГК РФ -----По договору. Приведённый трудовой договор является примерным, он может и должен быть доработан. Вы открыли расширенный поиск! С его помощью можно быстро находить документы по известным. Типовой договор подряда заключается между юридическими или физическими лицами в простой. 27 апр 2015 Если же вам нужен договор подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно выполнить какие-либо определенные работы по требованию заказчика. образца 2014-2015 года – не нужно обладать юридическим. ДОГОВОР № г. _____ « __ » _____ 20_.

Согласно ст.702 ГК РФ типовой договор подряда представляет собой соглашение, по которому. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию и юридические лица могут именовать договор на выполнение работ. Образцы договоров ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА УСЛОВИЯХ. На этом сайте представлена всегда актуальная версия статей Гражданского кодекса В лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны.

ДОГОВОР № оказания медицинских услуг с физическим лицом. Образец устава гаражного кооператива. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Гаражный кооператив. Договор подряда с участием физического лица может быть заключен как в письменной, так и на выполнение работ (с физическим лицом) Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса.

Договор подряда на выполнение услуг образец

Среда, 3 июня 2015 г. Образец договора подряда на выполнение работ. 1.4. Работы (услуги) считаются выполненными и принятыми после подписания Заказчиком Акта выполненных работ (услуг).13 июня 2015

Вопрос от Кубаева Д.Д. Как оформляется договор подряда с физическим лицом на. Риски при неправильном составлении гражданско-правового договора на оказание услуг. Доп. соглашение к трудовому договору и его образец Вопрос от Ким Н.Ч

Главная — Образцы деловых документов — Договор подряда с физическим лицом образец 2015. 1.3. Срок выполнения Услуг – с 4 августа по 15 августа 2015 года.

Поступление
Стипендия
Диплом
Образование
Поступление
Стипендия
Диплом
Образование Регистрация и прописка Выселение, расселение Аренда и найм жилья Купля-продажа квартиры Приватизация Дарственная (договор дарения) Обмен квартирами Пожизненное содержание (рента) Очередь на жилье Жилищный сертификат Жилищные субсидии Льготы и субсидии Молодая семья Многодетная семья Налоги и жилье Налоговый вычет Ипотека Многоквартирный дом Гараж Затопили Домовая книга Квартплата Коммунальные услуги Электросчетчик WiFi Наследство Земля Дачная амнистия Кадастровый паспорт Технический паспорт ЕГРП Скутер Маломерные суда Квадроцикл Водительское удостоверение Госномера на авто Растаможка авто Парковка ДТП Штрафы ГИБДД, лишение прав Эвакуация автомобиля (штрафстоянка) ПТС на авто Инспектор ДПС Угон автомобиля Обмен авто на авто КАСКО ОСАГО Покупка авто Продажа авто Техосмотр Регистрация автомобиля Аптечка Налог на автомобиль Утилизация автомобиля Такси Вынужденные переселенцы Беженцы РВП Вид на жительство Гражданство РФ Двойное гражданство Паспорт РФ Загранпаспорт Визы Врачи Квота на операцию Больничный лист Аборт Декретные Детское пособие Свидетельство о рождении СНИЛС ИНН Свидетельство о браке Молочная кухня Детский сад Бесплатное питание Брачный договор Родительские права (обязанности) Ювенальная юстиция Развод Алименты Отцовство Материнский капитал Опекунство Государственная служба Работа Разрешения (лицензии) на работу Характеристика с места работы Трудовой договор Зарплата Надбавки Отпуск Календарь Выходные и праздники Каникулы Авиа и жд билеты Мед страхование Инвалидность Рекомендательное письмо Резюме Автобиография Должностные инструкции (обязанности) Объяснительная записка Увольнение Биржа труда Пособие по безработице Пенсия Льготы пенсионерам Ветераны Страхование Банковские карты Социальная карта москвича Возврат товара Защита прав потребителей Кредиты и долги Оферта Договор Договор поручительства Накладная (ТОРГ-12, ТТН) Счет-фактура Акт Экономика Бизнес Электронные деньги ИП Перевозки Проверка Банкротство Справка о несудимости Мошенничество Военкомат Призыв в армию Военнослужащие Чернобыльцы Доноры Молодой специалист Разрешение (лицензия) на оружие Охота и рыбалка Правила поведения Подпись Расписка Письма Телеграммы Бандероли и посылки Доверенность Справки Отчет Дневник Пояснительные записки Заявления Исковые заявления Ходатайства Жалобы Суд Исковая давность Запреты и ограничения Алкоголь Судебные приставы Административные правонарушения и ответственность Подписка о невыезде Арест Уголовная ответственность Свидетельство о смерти Похороны Пособие на погребение Юристы и адвокаты Апелляционная жалоба Удостоверения Стипендия Характеристика Электронная почта Беременность Кассационная жалоба Лекарства Трудовая книжка Гарантийное письмо Cудмедэкспертиза Образование Ответственность (штрафы) Поступление Диплом Денежные переводы Брак (официальный и гражданский) Декларации Чеки Полиция Другое Мать Тайна Деньги Госпошлина Пособия Социальные сети Волонтеры Авторские права Ущерб Собственность Трудовой стаж Выслуга лет Льготная пенсия Снятие судимости ЗАГС Сделки Исполнительное производство Счетчик воды Персональные данные Телефон, интернет Санитарная книжка Ремонт Дееспособность Травма Торговля Домашние животные Семья Право собственности Налогообложение Деловая репутация Дисциплинарная ответственность Несовершеннолетние Административный процесс Лицензирование Административный надзор Права и обязанности Права ребенка Перепланировка Иностранцы Поручительство Банк Апостиль Миграционная карта Безвестно отсутствующий Присяжные Документы Пенсионное свидетельство Переселение Жилье Залог Строительство

Договоры подряда. О компании Образцы договоров Договоры подрядаДоговор подряда на выполнение работ и услуг Scroll to Top.

Договор подряда: образец. условия, правила составления, нюансы и прочие его элементы нередко сопровождаются сложностями уже на этапе достижения сторонами устной договоренности. Образец договора подряда, особенно если он типовой, не всегда соответствует конкретной ситуации, поэтому перед его заключением необходимо изучить некоторые нюансы – все они приведены в настоящей статье.
В каких случаях необходимо заключение договора подряд и чем он отличается от трудового договора?
Какая форма договора подряда используется для заключения сделки между физическими лицами
Существенные условия договора подряд в рамках Гражданского кодекса
Особенности выполнения работ по договору между физическими лицами по ГК РФ
Ответственность сторон по договору подряд, направление претензии контрагенту
Договор подряда 2014: образец, бланк, пример договора подряда
Рамочный договор как вид договора подряда: образец, особенности В каких случаях необходимо заключение договора подряда и чем он отличается от трудового договора?
Статья 702 Гражданского кодекса РФ определяет договор подряда как соглашение, заключенное между заказчиком и подрядчиком, на выполнение последним каких-либо работ для обеспечения нужд первого. При этом результат этих работ должен быть материальным, то есть овеществленным, и подлежит передаче заказчику.
Заключение договора подряда необходимо при заказе на изготовление определенной вещи, на ее обработку, переработку и пр. Таким образом, подряд – это возмездное осуществление любой деятельности в пользу другого лица, предполагающей итог в виде материального объекта.

Образец договора подряда на выполнение работ. ДОГОВОР ПОДРЯДА №12. 2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

Например, договор подряда может заключаться на пошив одежды, ремонт и отделку помещения, разработку проектов, производство мебели и пр.
Важно: в отличие от трудового договора, договор подряда заключается на выполнение определенных работ или на оказание конкретных услуг и не обеспечивает подрядчику право на получение льгот и социальных гарантий. Какая форма договора подряда используется для заключения сделки между физическими лицами
Теоретически закон допускает заключение договора подряда в устной форме, но это возможно лишь при одновременном наличии двух условий:
с обеих сторон договора выступают физические лица;
цена сделки не превышает 10 000 рублей.
Статья 161 Гражданского кодекса РФ предписывает соблюдать простую письменную форму (то есть не предполагающую обязательного нотариального удостоверения) в следующих случаях:
заключение сделки между юридическими лицами или между юридическим и физическим лицом;
заключение сделки между физическими лицами на сумму более 10 000 рублей. Существенные условия договора подряда в рамках Гражданского кодекса
Условия договора, которые невозможно урегулировать на основании закона при отсутствии их в тексте контракта, признаются существенными. В случае с договором подряда – это его предмет и сроки.
Предмет договора подряда
Из текста договора подряда должно быть ясно, что именно является итогом выполненных работ и каким образом этот итог достигается. То есть, в главе «Предмет договора» отражаются следующие пункты:
вид, объем и содержание выполняемых работ;
объект изготовления, обработки или переработки;
результат выполненных работ.
Сроки договора подряда
В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса РФ договор подряда должен содержать конкретные сроки начала выполнения работы и ее завершения. Кроме того, стороны могут дополнительно установить промежуточные сроки – то есть предусмотреть время окончания определенных этапов.
Важно: стоимость работы по договору подряда не входит в перечень существенных условий, при ее отсутствии в тексте соглашения применяется положение п. 3 ст. 424 ГК РФ – оплата производится по средним ценам, установленным за выполнение аналогичных работ. Однако лучше предусмотреть этот момент при заключении договора подряда и оговорить либо фиксированную сумму, либо порядок ее расчета – в противном случае потерпеть убытки рискуют обе стороны. Особенности выполнения работ по договору между физическими лицами по ГК РФ
Физические лица могут выступать в подрядном договоре как заказчиками, так и подрядчиками. При этом гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП, может взяться за выполнение платной работы по договору, только если такая деятельность является разовой. Если же подрядные работы выполняются им систематически, то нужно получить статус ИП — иначе он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 2 тыс. руб. (ст. 14.1 КоАП РФ).
Договор подряда между физическими лицами регламентируется теми же нормами закона, что и соглашение с участием организаций. В частности, договор между гражданами должен содержать условия о существе подрядных работ, результате, которого нужно достичь, и сроках осуществления работ. Иные условия могут быть внесены в текст соглашения по усмотрению сторон.
Если же стоимость работ не превышает 10 тыс. руб. договор на выполнение работ между физическими лицами допускается заключать устно. Ответственность сторон по договору подряда, направление претензии контрагенту
При включении в договор условия об обязательном досудебном урегулировании споров между сторонами для привлечения к ответственности контрагента необходимо провести претензионную работу. Такой подход дает сторонам время для решения конфликта без судебного вмешательства.
Стороны вправе самостоятельно, на основании достигнутой договоренности, определять условия наступления ответственности по договору подряда, а также вид и объем санкций за нарушение условий соглашения. Однако при этом следует учитывать правила применения каждого из видов ответственности, предусмотренных законом.
Возмещение убытков
Сторона, допустившая нарушение договора, обязана возместить добросовестной стороне понесенные ею реальные убытки и упущенную выгоду. Контрагенты могут установить пределы возмещения ущерба фиксированной суммой или процентом от общей стоимости работ.
Выплата процентов за пользование чужими денежными средствами
Проценты, согласно статье 395 ГК РФ, начисляются за просрочку исполнения денежных обязательств. Например, подрядчик вправе требовать выплаты процентов при несвоевременном внесении заказчиком авансового платежа. Заказчик – если подрядчик не отчитался за предоставленные материалы, не вернул излишки или не возместил их стоимость.
Важно: проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть взысканы сторонами независимо от того, предусмо

Договор подряда с физическим лицом. [ Cкачать документ в формате Word (45.5Kb) ]. Использовать при выполнении работ/оказании услуг собственное оборудование, материалы и средства.

Среда, 3 июня 2015 г. Образец договора подряда на выполнение работ. 1.4. Работы (услуги) считаются выполненными и принятыми после подписания Заказчиком Акта выполненных работ (услуг).13 июня 2015

Образец договора подряда - Бесплатный архив юридических документов

Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой стороны, заключили настоящий договор. Подрядчик обязуется сделать работу а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить ее.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____

г. _____ «___»__________ ____ г.

Открытое акционерное общество «______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Гражданин РФ _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию
Заказчика следующую работу:
-
и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
выполненной работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик выполняет работу из своих материалов и с помощью своего
Оборудования / из материалов Заказчика и с помощью его оборудования.
1.3. Работы выполняются по месту:

2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

2.1. Качество выполненной по настоящему Договору работы должно
соответствовать следующим требованиям:
-
-
2.2. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________ с момента принятия Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало выполнения работы: ________________________________________.
3.1.2. Окончание выполнения работы: _______________________________________.
3.2. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный п. 3.1.1 настоящего Договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работу, соответствующую требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Договора.
4.1.2. Выполнить работу в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора.
4.1.3. При выполнении работы руководствоваться указаниями Заказчика.
4.1.4. По окончании выполнения работы по настоящему Договору передать ее результат Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.1.5. Выполнить работу по настоящему Договору лично и не привлекать для ее выполнения третьих лиц.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. При возникновении в процессе выполнения работы вопросов, требующих разрешения Заказчиком, требовать от Заказчика их разъяснения.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. При необходимости разъяснять Подрядчику вопросы, возникающие в процессе выполнения работы.
4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в следующем порядке и объеме: __________________________________________________.
4.3.3. Принять результат выполненной Подрядчиком работы в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.3.4. Оплатить Подрядчику цену работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

5.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ______ (________________) рублей.
5.2. Оплата цены работы производится Заказчиком в следующем порядке:
5.2.1. Не позднее «___»__________ _____ г. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере _____ (________________) рублей.
5.2.2. Оставшуюся часть цены работы в размере _____ (________________) рублей Заказчик уплачивает Подрядчику в течение __________ с момента передачи Подрядчиком результата работы Заказчику (п. 6.6 настоящего Договора).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче в течение ________ дней с даты выполнения работы.
6.2. Заказчик обязан приступить к приемке результата выполненной работы в течение _____ дней с даты получения извещения Подрядчика.
6.3. Приемка производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Заказчик обязан сообщить Подрядчику о явных недостатках выполненной работы немедленно при приемке.
Извещение об обнаружении Подрядчиком скрытых недостатков должно быть направлено Подрядчику в течение ___________ с момента их обнаружения.
6.5. Подрядчик должен устранить недостатки результата работы в течение _______ дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
6.6. По окончании приемки результата выполненных работ Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

7.1. Следующая информация, связанная с исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной: ______________________________.
7.2. Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работы, установленного п. 3.1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере __________________ за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты цены работы, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами письмом с уведомлением о вручении либо вручаются соответствующей Стороне с нарочным.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Агент: ________________ _________ года рождения, паспорт __ __ № _____, выдан __ __ ____ г.________________________________________, зарегистрированный по адресу: г. ______________________________