Руководства, Инструкции, Бланки

бланк договора поставки оборудования img-1

бланк договора поставки оборудования

Рейтинг: 4.8/5.0 (1917 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор поставки оборудования и ввод его в эксплуатацию - Нормативные акты о делопроизводстве и законы об архивном деле - Портал о документах

Договор поставки оборудования и ввод его в эксплуатацию

Посмотреть образец бланка Скачать бланк

Договор поставки – хозяйственный договор, который является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар (продукцию) в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Особенности составления договора поставки оборудования и ввод его в эксплуатацию

Стороны договора поставки товара (продукции) называются, соответственно, поставщиком и покупателем. в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Форма договора поставки

Договор поставки заключается в простой письменной форме. в противном случае при возникновении спора стороны не смогут для подтверждения самого факта совершения сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания. Все дополнительные соглашения, а также соглашение о расторжении договора должны также совершаться в письменной форме.

Договор может дополняться иными документами, конкретизирующими условия поставки – графиками поставки и платежей, спецификациями и т. д.

Существенные условия договора поставки

К существенным условиям договора поставки товара относятся предмет договора поставки и сроки поставки.

  1. Предмет договора поставки – это условия о товаре, его наименовании, качестве и количестве. Стороны договора должны максимально точно указывать наименование товара, чтобы не допустить его подмену, в том числе указывать реквизиты государственных стандартов, технических условий и прочих документов, которым должны соответствовать поставляемые товары. Детализировать условия о товаре можно и в спецификациях или иных приложениях к договору, подписываемых для каждой конкретной поставки. Качество товара с точки зрения закона – это соответствие свойств товара требованиям закона, нормативно-правовых актов и договора поставки, а также совокупность признаков, определяющих пригодность товара для его использования по прямому назначению. Продавец товара должен передать покупателю товар надлежащего качества.
  2. Сроки поставки – временные периоды, в рамках которых поставщик обязан передать товар покупателю, эти сроки должны быть согласованы сторонами и прописаны в договоре. Товар по договору поставки может передаваться как одной партией, так и отдельными партиями с определенной периодичностью.
Другие важные условия договора поставки:
  • в договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки товара, причем раньше срока поставку можно осуществить лишь с согласия покупателя, иначе он может быть просто не в состоянии принять и (или) оплатить товар;
  • доставка товара по умолчанию (то есть если в договоре не указано иное) осуществляется поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад покупателя или в ином им указанном месте;
  • в договоре поставки товара должен быть установлен момент перехода права собственности на товар, определяющий тем самым момент перехода ответственности и рисков от поставщика покупателю;
  • порядок поставки товара – отгружается ли он на складе покупателя, передается на складе поставщика или в ином месте;
  • для перевозки товара должны использоваться тара и упаковка, способные обеспечить его сохранность;
  • поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при существенном нарушении покупателем его условий – неоднократном нарушении сроков оплаты товара или его неоднократной невыборки (если покупатель не забирает товар со склада поставщика при наличии такой обязанности в договоре);
  • условия расторжения договора – нередко в договорах присутствует норма об автоматической пролонгации действия договора на новый срок, если одна из сторон заранее не уведомит другую о его прекращении;
  • в договоре поставки товара должны быть четко прописаны случаи наступления ответственности сторон и размер этой ответственности.
Нарушения условий поставки

К нарушениям условий поставки относятся поставка товара в неполном количестве или в количестве сверх оговоренного, ненадлежащего качества, в ненадлежащем ассортименте.

  1. В случае недопоставки товара покупатель вправе:
    • потребовать поставки недостающего товара;
    • не оплатить недопоставленный товар;
    • купить недопоставленный товар у другого поставщика и потребовать возмещения разницы в цене у нарушившего договор поставщика.
  2. Если поставлен товар ненадлежащего качества, ассортимента, комплектации, покупатель вправе либо вернуть товар поставщику и отказаться от оплаты, либо потребовать замены его на соответствующий условиям договора поставки товара. Покупателю о любом подобном решении или действии должен уведомлять поставщика в письменной форме: если ему будут поставлены некачественные или некомплектные товары, но он не заявит поставщику об этих недостатках и не потребует их замены или доукомплектования, то в дальнейшем он не сможет потребовать выполнения этих обязательств даже в судебном порядке.
  3. В случае поставки товара в количестве сверх условленного, покупатель может либо принять весь товар и доплатить за излишне поставленный по указанной в договоре стоимости, либо вернуть излишний товар. Сверхнормативные расходы по приему и транспортировке товара возлагаются на поставщика.
  4. В случае просрочки поставки товара покупатель имеет следующие варианты действий:
    • потребовать у поставщика уплаты неустойки – согласно ставке рефинансирования или иной ставке, предусмотренной в договоре;
    • отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при существенном нарушении условий поставщиком – если договор нарушается не в первый раз или недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый срок.

    Как было выше сказано, все свои недовольства стороны должны высказывать друг другу в виде письменных претензий, к составлению которых надо отнестись очень серьезно, и описывать сложившуюся негативную ситуацию подробно и четко.
Отличиями от договора купли-продажи являются:
  • особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);
  • товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности.

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права). В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора поставки посвящен параграф 3 главы 30 ГК РФ.

В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются вопросы регулированию разногласий при подписании образца договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке.

Срок хранения договора поставки установлен ст. 456 в Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет после истечения срока действия договора.

Другие статьи

Образцы договора поставки оборудования > - есть много бланков и проектов

Договор поставки оборудования


Если в процессе приема - будут обнаружены брак, клиент делает отметку о этом в товарнойнакладной, установленным спецификацией, а также составляет в 2 2-ух экземплярах соответственный акт, подписываемый уполномоченными представителями обеих сторон, недокомплект либо оборудования условиям. Ежели в течение гарантийного срока оборудование окажетсядефектным либо несоответствующим условиям контракта, при условии наличия необходимыхзапасных частей в пределах административной границы, поставщик должен покупателем недостатки либо заменить дефектные части на частинадлежащего свойства в срок, не превосходящий 20 20 рабочих дней со дняполучения от покупателя соответственного требования. Помещение, где установлено оборудование не соответствует предъявляемым требованиям для обычной работы оборудования; оборудование было подвергнуто несанкционированным изменениям, или были вмонтированы неоригинальные детали; 6.1. Приемка поставленного оборудования осуществляется представителем покупателя вприсутствии представителя поставщика дальше - уполномоченные представители входе передачи оборудования в месте доставки и включает в себя последующие этапы: 4.2. Оборудование обязано быть поставлено вупаковке таре, обеспечивающей защиту оборудования от его повреждения илипорчи во время транспортировки, погрузочно - разгрузочных работ, хранения. Установка и ввод оборудования в эксплуатацию - не позже 5 5 рабочих дней сдаты поставки 1.5. В неприятном случае все опасности, связанные сперечислением валютных средств на указанный в договоре счет поставщика, несетпоставщик. Качество оборудования определяется техническими критериями завода - изготовителя, и сертификата ростестагосстандарта, эталонами общеевропейского сертификата. В течение 3 трехкалендарных дней поставщик должен произвести подмену либо. Право принадлежности на оборудование перебегает к покупателю с момента, указанного 1.5. В том числе ндс% - в течение 5 5 банковских дней сдаты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Всоответствии со спецификацией, собязательным приложением технической документации, 1 к договору, дальше по тексту, оборудование, 1 приложение, составной частью контракта, аннотации по эксплуатациина российском языке. Ежели оборудования предусмотрена для их особая упаковкатара, то оборудование может поставляться вупаковке таре производителя, ежели она обеспечивает защиту оборудования икомплектующих от повреждения либо порчи во время транспортировки и хранения, хорошая от указанной в договоре. Принять оборудование в соответствиис разделом 4 контракта и при отсутствии претензий относительно свойства, форма которыхутверждена учетной политикой поставщика, отражающих перевозку доставку товарно - посторонним организациям; счета - фактуры еслина поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность посоставлению и выставлению счетов - фактур, форма которых утверждена учетной политикойпоставщика, содержащих все неотклонимые реквизиты, содержащих все неотклонимые реквизиты, отражающего продажу отпусктоварно - материальных ценностей посторонним организациям; транспортные постановлением правительства рф от 15.04.2011 N 272 обутверждении правил перевозок грузов авто транспортом или иныепервичные учетные документы, предусмотренные федеральнымзаконом от 06.12.2011 N 402- фз о бухгалтерском учете, количества и остальных черт оборудования подписать акт приема - накладные или другие первичные учетные документы, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402- фз о бухгалтерскомучете.

Образцы договора поставки оборудования

Образцы договора поставки оборудования

Группа: Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 09.09.2014
Пользователь №: 14722
Спасибо сказали: 4 раз(а)

образцы договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования (разовой) образец – скачать Договор поставки оборудования (разовой) (Украина) – SmartDoc

Договор поставки оборудования (разовой)

Участниками договора могут быть только предприниматели и/или юридические лица.

Автор: Андрей Кравченко. ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Понятие
Договор поставки - договор, согласно которому одна сторона обязуется передать за плату товар в собственность другой стороне для использования в дальнейшей предпринимательской деятельности.
Оборудование поставляется однократно.

Предмет
Предметом может быть оборудование, которое уже есть у поставщика на момент заключения договора или будет создано (приобретено, получено) поставщиком в будущем.

Стороны
Заключить такое соглашение могут юридические лица (и/или) физические лица - предприниматели. Физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, не может быть стороной договора поставки.
Лицо, передающее товар, называется Поставщик, а лицо, приобретающее, - Покупатель.

Существенные условия договора (которые обязательно нужно включить в договор)
В договор поставки необходимо внести:

  • наименование (номенклатуру, ассортимент) и количество оборудования, а также требования к его качеству и комплектности;
  • цену оборудования;
  • срок договора.


Форма договора
Договор поставки обязательно заключается в письменной форме.

Нормы права
Отношения, возникающие по договору поставки, регулируются Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, а также:

Международными правилами "Инкотермс" (при поставках в пределах Украины не являются обязательными);

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;

Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденным Постановлением Совета министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888.

Заключение договора
Договор считается заключенным с момента его подписания, если в нем прописаны все существенные условия (см. "Существенные условия договора").

Изменение и расторжение договора
Изменение договора или его расторжение производится по согласию сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения.
Если Поставщик не предупредил Покупателя о всех правах третьих лиц на оборудование, Покупатель имеет право требовать расторжения договора.

Составить договор под себя • 48.00 грн.

Ответьте на простые вопросы

До 50% экономии, покупая пакет

Условия поставки и оплаты оборудования, бланк договора поставки

Схема поставки оборудования:

1. Консультация по выбору станка или составу линии.

2. Заключение договора поставки оборудования.

3. Если оборудование есть в наличии - 100% оплата и немедленная отгрузка.

4. Если оборудование надо изготовить - предоплата 35% от стоимости оборудования.

5. После получения предоплаты - мы ставим Ваш комплект в план производства.

6. Изготовление занимает от двух до шести недель в зависимости от сложности оборудования.

7. Когда оборудование готово к отгрузке, доплата оставшейся суммы за оборудование - 65%.

8. Отправка оборудования.

Если необходимое оборудование есть в наличии - Вы оплачиваете полную стоимость оборудования, после чего мы производим отправку оборудования в Ваш адрес в течение 1-3 рабочих дней с момента поступления денег. Если Вы забираете оборудование самостоятельно, то отгрузка производится немедленно после оплаты.

Если необходимого оборудования нет в наличии, Вы вносите необходимую предоплату, после чего мы изготавливаем оборудование в течение двух - шести недель в зависимости от сложности комплекта. После того, как оборудование изготовлено и укомплектовано, Вы производите доплату оставшейся суммы. После поступления денег, мы производим отгрузку оборудования в Ваш адрес в течение трех - пяти рабочих дней. До внесения доплаты Вы можете посетить наше предприятие и осмотреть изготовленное для Вас оборудование.

При поставке оборудования за пределы Таможенного Союза мы проводим полное таможенное оформление. Стоимость таможенного оформления определяется каждый раз индивидуально и зависит от конкретного комплекта оборудования.

Предоплата за оборудование, которое мы не производим, составляет 100% (парогенераторы, вакуумные насосы, битумные насосы, мотопомпы и т.п.). При изготовлении нестандартного оборудования предоплата 100%. Нестандартным считается оборудование отличное по своим характеристикам от указанного на сайте.

В стоимость оборудования входит:

1. Собственно оборудование.

2. Необходимая упаковка.

3. Сопроводительная документация.

4. Бухгалтерская документация.

5. Погрузка в Ваш транспорт или доставка до терминала транспортной компании.

Доставка оборудования до Вашего города - в стоимость оборудования НЕ входит.

Скачать образец договора поставки оборудования - образцы документов

Договор поставки оборудования


Качество оборудования определяется техническими критериями завода - изготовителя, и сертификата ростестагосстандарта, эталонами общеевропейского сертификата. Оборудование обязано иметь, ежели такие требования предъявляются русской федерации либо определяются критериями контракта, наклейки и пломбы. Город москва, 1.1, 2 мая. Всоответствии со спецификацией, 1 к договору, дальше по тексту, 1 приложение, оборудование, собязательным приложением технической документации, составной частью контракта, аннотации по эксплуатациина российском языке. Оборудование принадлежит поставщику на праве принадлежности, не обременено и неявляется предметом притязаний других лиц. Ежели в течение гарантийного срока оборудование окажетсядефектным либо несоответствующим условиям контракта, не превосходящий 20 20 рабочих дней со дняполучения от покупателя соответственного требования, при условии наличия необходимыхзапасных частей в пределах административной границы, поставщик должен покупателем недостатки либо заменить дефектные части на частинадлежащего свойства в срок. В случае отсутствия запасных частей. Принять оборудование в соответствиис разделом 4 контракта и при отсутствии претензий относительно свойства, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402- фз о бухгалтерскомучете, содержащих все неотклонимые реквизиты, отражающих перевозку доставку товарно - посторонним организациям; счета - фактуры еслина поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность посоставлению и выставлению счетов - фактур, предусмотренные федеральнымзаконом от 06.12.2011 N 402- фз о бухгалтерском учете, форма которыхутверждена учетной политикой поставщика, содержащих все неотклонимые реквизиты, количества и остальных черт оборудования подписать акт приема - накладные или другие первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикойпоставщика, отражающего продажу отпусктоварно - материальных ценностей посторонним организациям; транспортные постановлением правительства рф от 15.04.2011 N 272 обутверждении правил перевозок грузов авто транспортом или иныепервичные учетные документы. Клиент выполняет работы по восстановлению ограждающих камер, необходимыедля производства монтажных и пуско - наладочных работ холодильного оборудования, кабели, связанные с устройством и следующей заделкой отверстий под трубопроводы, крепежные и остальные металлоконструкции и другие элементы, восстановлению либо подмене тепловой и паро - гидроизоляции; работы. Ежели оборудование поставляется в многооборотной таре, в которых поступило оборудование, то возврат многооборотнойтары и средств пакетирования, без помощи других и за его счет. Поставщик производит технологический установка и пуско - наладочные работыпоставляемого оборудования. Поставщик гарантирует исправную работу оборудования в течение 12 двенадцатимесяцев со дня запуска его в эксплуатацию, при соблюдении инструкций по эксплуатации иуходу за оборудованием, но не наиболее 13 13-ти месяцев смомента передачи оборудования. В течение 3 трехкалендарных дней поставщик должен произвести подмену либо. Ежели в процессе приема - будут обнаружены брак, подписываемый уполномоченными представителями обеих сторон, а также составляет в 2 2-ух экземплярах соответственный акт, установленным спецификацией, клиент делает отметку о этом в товарнойнакладной, недокомплект либо оборудования условиям. Оплата - безналичному расчету, указанный вдоговоре, платежными поручениями методом валютных средств на расчетный счет поставщика.

Скачать образец договора поставки оборудования

Скачать образец договора поставки оборудования

Группа: Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 02.01.2012
Пользователь №: 15841
Спасибо сказали: 2 раз(а)

образец договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования образец

Договор поставки оборудования

Договор — это основной документ, который позволяет сторонам сделки обговорить все условия сотрудничества в письменном виде. Сделка, заключающаяся в поставке оборудования, не является исключением, в данном случае следует составлять и подписывать договор поставки оборудования.

В соглашении участвуют две сторон — одна является владельцем оборудования до момента передаче его второй стороне. По договору поставки владелец оборудования (поставщик) обязуется передать имущество покупателю за определенное вознаграждение, обычно в денежном виде. Образец договора поставки оборудования можно скачать ниже.

Сделку можно оформить без договора, но в таком случае у сторон не будет юридического подтверждения того, что эта сделка была на самом деле. В случае возникновения спорных моментов, сторонам нечем будет обосновать свои доводы перед судебными органами. Поэтому оформлять договор поставки настоятельно рекомендуется, даже если сумма сделки не значительна.

Подписать договор нужно до того момент, когда оборудование будет отгружено поставщиком, или будет произведен оплата покупателем. Согласие и ознакомление с условиями, прописанными в соглашении о поставке оборудования, поставщик и покупатель подтверждают своими подписями на этом документе.

Другие доступные образцы договора поставки:

Содержание и условия

Для того чтобы договор поставки имел юридическую значимость для представителей судебных органов, в нем необходимо отразить обязательные реквизиты и существенные условия.

К существенным условиям можно отнести предмет договора и его цену. Обязательные реквизиты подразумевают дату, населенный пункт, сведения о сторонах. Эта информация обязательно включается в документ. Дату желательно написать прописью. Данные о сторонах должны включать наименования, контактные данные, основное номера и коды организации, а также данные о том, кто управляет компанией. Так как сделка по поставке оборудования предполагает оплату, то следует указать также платежные реквизиты сторон.

Первым пунктом дается характеристика предмета поставки — оборудования (его марка, технические показатели). Описание должно быть исчерпывающим для того, чтобы идентифицировать имущество правильно. При необходимости в дополнение к договору формируется спецификация. где приводятся более подробные сведения о товаре, его характеристиках, количественных и ценовых показателей.

Если необходимо поставить большое число позиций, то вся информация о товаре излагается в спецификации, при этом в договоре необходимо сослаться на приложение.

Если поставка разбивается на несколько операций, то это также можно оформить в отдельный график поставок, приложив его в договору в виде дополнения. Из договора или его приложений должны быть четко определены сроки поставки оборудования.

Обязательно нужно указать порядок оплаты, а также все особенности этой процедуры (возможность отсрочки, рассрочки, предоплата, вид и способ оплаты). Если поставщик работает с НДС, то выделяется сумм налога в договоре и спецификации к нему. Все особенности оплаты могут быть расписаны в дополнении в виде графика платежей. На все приложения в договоре должна даваться ссылка.

Содержание договора поставки может зависеть от того, какое именно оборудование поставляется, пример оформления соглашения предлагается для скачивания ниже.

Поставщик может продать только собственное оборудование, поэтому в договоре нужно подтвердить, что его владельцем на момент заключения сделки является поставщик. Кроме того, нужно уточнить, что имущество не заложено, не арестовано, не сдано в аренду.

Традиционно в конце договора прописываются типовые пункты об ответственности, форс-мажоре, порядке досрочного расторжения.

Договор поставки оборудования образец — скачать .

Образец договора на поставку оборудования

  • Главная / / Образец договора на поставку оборудования | Просмотров: 47573 | #32441
  • Договор поставки оборудования разовой образец – скачать.

    Договор поставки оборудования представляет собой один из видов договоров купли-продажи, поэтому в некоторых случаях его называют торговой или предпринимательской куплей-продажей. Форс-мажор 6.1.

    Межстрочный интервал и пробелы в примерах не всегда соответствуют действительности и, при копировании, вы рискуете получить некорректного вида договор, поэтому качайте готовые бланки с нашего обменника. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 2 двух рабочих дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в настоящем разделе Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

    Стороны Заключить такое соглашение могут юридические лица и/или физические лица - предприниматели. Покупатель при приемке Товара может проводить технический контроль Товара для подтверждения его соответствия условиям Договора по качеству.Договор составлен в 2 двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца и Покупателя. Договор поставки товара — это соглашение, согласно которому один из его участников, именуемый далее поставщик, принимает на себя обязательства по передаче определенных товаров, предназначенных для хозяйственных целей, другому участнику договора — покупателю.

    • Купли-продажи компьютерного оборудования. совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор поставки компьютерного оборудования.
    • Типовые договоры образцы форма скачать бланки соглашения. Скачать бланк ДОГОВОРА поставки и монтажа оборудования пример далее.
    • В п.1.2. настоящего договора, а Заказчик принять Оборудование и оплатить его. Срок поставки Оборудования – 18 восемнадцать недель с момента.
    • Договор поставки оборудования представляет собой один из видов. Образец. Договор на поставку продукции производственно-технического.

    Договор поставки – один из самых распространенных видов договора в сфере предпринимательской деятельности. Продавец гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров.После получения подобного уведомления Продавец должен в течении 5 пять календарных дней начать ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Покупателя.

    Данный договор регулирует такие вопросы, как приемка, комплектность, гарантийное обслуживание поставленного товара. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю, оплаченную последним, сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков. Прочие условия 9.1. Всё это позволит Вам постоянно держать под рукой огромный каталог бланков на все случаи жизни. Лицо, передающее товар, называется Поставщик, а лицо, приобретающее, - Покупатель.

    Договор поставки считается разновидностью договора купли-продажи, поэтому при отсутствии специальных норм, к нему могут применяться положения о договоре купли-продажи. Продавец должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Передача Товаров осуществляется Продавцом на своем складе либо по желанию Покупателя на складе Покупателя.

    Продавец, обязан в течение 3 трех рабочих дней, со дня предъявления требований о неустойке, перечислить сумму неустойки на счет Покупателя, указанный в настоящем Договоре. Общая стоимость Товара составляет ______ _____ тенге с учетом НДС ______ _____ тенге, изменению в сторону увеличения не подлежит. Задержка в выполнении обязательств со стороны Продавца может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него расторжение Покупателем настоящего Договора с выплатой Продавцом неустойки за несвоевременную передачу Товара.

    Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки Товаров, решения уполномоченных государственных органов, и тому подобные обстоятельства, которые Продавец не мог предвидеть или на которые он не мог повлиять при продаже Товара. Порядок разрешения споров 8.1. Договор поставки продукции играет важную роль в осуществлении предпринимательской деятельности, поскольку он обеспечивает возможность осуществления товарооборота.

    Необходимые документы, предшествующие оплате - Счет на сумму 100% общую сумму предоплаты Товара, - Счет-фактура на общую сумму Договора, 2.4. ДОГОВОР № ____ купли-продажи компьютерного оборудования г.

    Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Продавец продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и\или ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. Физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, не может быть стороной договора поставки.

    При передаче Товара Продавец передает Покупателю 1 счет-фактуру, с описанием Товара, указанием количества Товаров, цены единицы Товаров и общей суммы; 2 накладную; 3 гарантийный сертификат паспорт на Товар; 4 сертификат о происхождении Товара. Цена Товара договорная. Скачать бланк форма 6 т

    Договор поставки и монтажа оборудования - Типовые договоры

    Образец договора на поставку оборудования. Оценка: 62 / 100 Всего: 396 оценок.

    Другие новости по теме:

    Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

    Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

    г. Москва «14» июля 2011 г.

    ООО «____________». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

    ООО «_________». именуемое в дальнейшем «Подрядчик». в лице Генерального директора ____________.. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны». заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудованияGEZE(далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3. далее «Объект».

    Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

    1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

    2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет__________рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

    • Стоимость оборудования
    • Доставку оборудования на площадку монтажа.
    • Монтажные работы.
    • Наладочные работы.
    • Подготовку и передачу документации.
    • Налог на добавленную стоимость.

    2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.

    3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

    МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

    3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика .

    3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком .

    3.3. Подрядчик. с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.

    3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано ПодрядчикомЗаказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ. Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

    Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

    3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик .

    3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком. должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.

    4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:

    4.1.1. 50% стоимости материалов, что составляет _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

    4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

    4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

    4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

    4.2.1. После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

    4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1. и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.

    4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

    5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.

    5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

    5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.

    5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.

    5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности

    5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком .

    5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.

    5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование

    5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования

    5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.

    6.1. Подрядчик гарантирует, что:

    6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.

    6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.

    6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.

    6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.

    6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

    6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик. ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:

    6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.

    6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику. а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.

    7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

    7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрывае­мой неустойкой.

    7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

    9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

    9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

    9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.

    9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

    10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)

    10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

    10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

    11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

    11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.

    11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов. составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

    11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

    1. Приложение №1 – Техническое задание и расчет стоимости изделий на 1 листе.
    2. Приложение №2 – График производства и оплаты работ на 1 листе.

    12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: